安裝施工合同2篇 精準合同撰寫,施工質量有保障——安裝施工合同範本
安裝施工合同是一種重要的合同形式,專門應用於裝置安裝型別的工程專案。該合同規定了雙方在施工過程中的權利、義務以及約束條件,保障工程的安全、順利進行,同時也保護了各方的合法權益。
第1篇
經協商,由乙方承包甲方_____________________專案的冷庫安裝工程,為了明確雙方職責,保證工程順利進行,以《中華人民共和國合同法》及其他有關規定為根據,結合本工程具體情況,雙方達成如下條款,共同遵守執行。
本合同工程總工期為個_______日曆天,計劃開工日期:_______年_______月_______日,計劃完工日期:_______年_______月_______日。
本工程除遇到不可抗力,否則工期不予順延,乙方必須按期交付驗收。
工程合同簽署後3日內支付第一筆,總價款的______%,即____________元人民幣。
工程完成50%後3日內支付第二筆,總價款的______%,即____________元人民幣。
工程完成後3日內支付第三筆,總價款的______%,即____________元人民幣(5%作為質保金,保險期滿後一次性支付)。
1、在施工前負責施工場地的平整,協調相關相鄰關係,具體介紹場地及地下管線情況。
2、在施工期間給予乙方施工必要方便,提供水源、電源、材料堆放場地。
3、提供冷庫工程的圖紙,若增加工程量、變更設計,需及時通知乙方,以便乙方施工。
4、對乙方提交的增加工程量資料,進行必要的及時稽核,以作為工程決算的依據。
1、乙方須對甲方提供圖紙進行必要的專業稽核及時解決問題。
2、乙方應按合同的約定負責裝置的供應、安裝、除錯、保修等。
3、乙方應保證工程所用材料、配件、裝置的質量符合國家或行業標準,且需經甲方代表或監理人員認可後方可使用。
4、乙方在施工前必須視察工地並詳細瞭解工地各種環境:結構、排水、電力等系統,如現場情況與圖紙不符,及時與甲方相關人員溝通。
5、乙方保證安裝施工人員均為專業的熟練技工,工程裝置安裝完成後,乙方必須負責免費除錯,保證無任何操作故障。
6、已完工的工程和裝置,在交付前由乙方應負責保管,並負責將場地清掃乾淨。
1、在組織施工中,要堅持按圖施工,任何一方不得隨意變更設計。
2、施工中發現設計有錯誤或有嚴重不合理的地方,乙方應以書面通知甲方,並提供修改或變更設計方案,經甲方確認後方可繼續施工。
1、乙方應遵守工程建設安全有關管理規定,嚴格按照安全標準組織施工,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患,一切安全措施及費用均由乙方承擔。
2、乙方必須為其施工人員購買意外傷害保險,應對其進行安全教育,並對其安全負責。
1、本工程所需的材料裝置均由______方採購並供應到施工現場,材料裝置進場時必須經甲方書面確認。
2、乙方負責採購的材料、裝置,應按照設計和國家有關標準採購,對材料裝置質量負責,乙方對材料裝置的質量擔保責任不因甲方的確認而減輕或免除。
3、乙方需要使用代用材料時,必須徵得甲方書面同意。
1、工程全部完工後乙方應及時提請甲方組織驗收,甲方組織有關人員驗收合格後,雙方在《驗收單》上簽字確認,《驗收單》是乙方請求付款的必要憑證。
2、在工程全部驗收合格後,工程移交甲方後,乙方離場,工程自移交後毀損風險由甲方承擔。
3、若不能通過驗收,乙方必須在甲方指定的期限內完成整改並通過驗收。
2、保修期內工程或裝置出現故障(人為因素除外),乙方負責免費保修及更換配件。
3、保修期內工程或裝置出現故障,乙方應在接到甲方通知後______小時內修復(如有特殊情況雙方可另行商定)。
1、若乙方承建的工程在質保期內出現質量瑕疵,乙方必須按本合同約定的期限及時予以修復對裝置存在質保期內出現質量瑕疵,由乙方負責免費維修。
2、甲方需按照本合同的約定及時支付合同款項,若逾期不支付,須向乙方承擔未支付款項10%的違約金,但乙方違反本合同約定的,不受此限。
1、本合同履行過程中,發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,雙方均可向合同履行地人民法院起訴。
2、本合同一式______份,雙方各執______份,具有同等的法律效力,自合同履行完畢後失效。
第2篇
甲方將xxx工程交由乙方負責施工。為明確甲、乙雙方權利和義務,確定經濟關係,共同確保該工程質量、工期的全面完成,經雙方協商一致,達成如下條款,以資共同遵守執行。
3、指派 為甲方駐現場代表,對工程質量、進度進行監督。
1、乙方須在合同簽訂前,與甲方簽訂《施工安全、環境保護協議書》,作為本合同的附件之一,否則,合同為無效合同。
2、乙方須在合同簽訂後2天內,以書面形式向甲方報送管理人員資格證書;
3、遵守法律法規和甲方的有關規定,()按規定辦理施工所需的證件、批件並承擔其費用;
4、對施工過程中的質量、工期、消防、安全等負全部責任;
5、加強現場文明施工管理,施工中不得影響環境衛生及佔道,工程交工前要達到工完場清的要求;
6、負責已完工程的成品保護,承擔未交付業主之前發生損壞的修復工作。
7、乙方必須按設計要求和施工質量驗收規範要求進行施工。
8、質量:如果在施工中,階段驗收為不合格工程,除責成乙方拆除返工重建外,停工整改的一切費用由乙方負責,不順延期工期;若工程驗收為不合格,甲方不予驗收,一切責任和損失由乙方承擔。
因工程質量問題造成該專案工程倒塌和人畜重大傷亡,其損失和責任由乙方按國家規定全權承擔。
9、工期:按合同工期執行,每延誤一天罰款一千元。施工過程中,如遇人力不可抗拒的災害,工期順延。
10、轉包:乙方不能轉包,一經發現甲方有權終止合同,因轉包造成的損失由乙方負責。
11、進度:乙方不得以任何理由影響工程進度,否則,甲方有權要求更換,由此造成的損失由乙方承擔,甲方拒付一切施工費用。
12、停工:乙方以不得以任何理由停工。如因資金不足或其他原因停工,合同即告終止,甲方不需徵得乙方同意即可更換施工人員,由此造成的一切損失由乙方承擔;
13、其他施工單位的糾紛:乙方施工程序中與其他施工單位發生的各種糾紛由乙方自行處理,引起的聚眾鬧事、打架鬥毆等事端,造成停工或影響工程進度,所有損失由乙方承擔。
1、乙方必須按設計要求和施工質量驗收規範要求進行施工。
2、經檢查、檢驗、驗收工程質量不合格,乙方應按業主或監理的整改通知要求進行返修至合格,並承擔費用及賠償由此造成的一切損失。
工程施工完畢,乙方須三日內通知甲方組織驗收。乙方必須確保工程質量達到合格標準。
工程保修期,自甲方與業主辦理工程竣工驗收簽證之日起計算,按國家有關規定執行。保修期內,如因乙方原因造成的質量問題,由乙方無償返修,若乙方未及時返修,甲方可自行返修,費用在乙方質保金中扣除。
1、本合同履約中發生的變化或未盡事宜,甲乙雙方需另行簽訂補充協議,該協議與本合同有同等效力。
2、本合同經雙方簽章後生效,一式二份,雙方各執一份。
-
先進輔導員事蹟材料範文6篇
通過事蹟材料展示了一個人在過去的努力中所展現出的堅持和熱情,事蹟材料可以提醒人們要保持謙虛和謹慎,避免過度自信和輕敵態度,下面是本站小編為您分享的先進輔導員事蹟材料範文6篇,感謝您的參閱。先進輔導員事蹟材料範文篇1陳雙梅,被學生親切稱為“梅姐”的她,1979...
-
2024年學前教育總結推薦7篇
隨便應付完成的教育總結對於自身的成長是沒有幫助的,教育總結是優秀的教師必須要會寫的檔案之一,這也是非常考驗我們的綜合能力的,以下是本站小編精心為您推薦的2024年學前教育總結推薦7篇,供大家參考。2024年學前教育總結篇1望著漸漸長大的孩子們,看到他們的進步,讓...
-
房屋協議書合同7篇
通過合同的制定,可以確保交易的安全性和可靠性,保護雙方的利益不受侵害,通過一份合同,雙方可以明確交易的條款和條件,確保雙方權益的平衡和公平,下面是發發總結網小編為您分享的房屋協議書合同7篇,感謝您的參閱。房屋協議書合同篇1甲方(出租方):xx乙方(承租方):xxxx有限公司...
-
學前教育心得通用7篇
在我們發現一些之前未曾預料到的問題,這也是寫心得體會的機會,結合實際的經歷所寫的心得體會更加容易引起讀者的共鳴,下面是本站小編為您分享的學前教育心得通用7篇,感謝您的參閱。學前教育心得篇1實習期間,我在幼兒園單位領導和老師的指導下,不僅掌握了幼兒園保教工...
相關文章
- 水電安裝工程施工合同範本5篇 水電安裝合同範本:全方位保障工程質量與安全
- 安裝施工合同工程施工安裝合同範本5篇 施工合同範本:優質工程安裝合同
- 安裝施工合同工程施工安裝合同範本4篇 標準化施工合同範本:工程安裝專用
- 裝飾工程施工合同7篇 施工合同範本:精裝修工程合同!
- 裝飾裝修施工合同3篇 裝飾裝修施工合同:保障你的家裝質量與權益
- 施工安裝合同8篇 施工安裝合同:共創工程品質
- 電力安裝施工合同3篇 電力施工合同:規範安裝流程,保障施工質量
- 地暖安裝工程施工合同5篇 地暖工程施工合同:順暢交付質量有保障
- 安裝工程施工合同10篇 精準簽署安裝工程合同,保障施工效果!
- 工程裝修合同書6篇 精準施工、保障質量——優質工程裝修合同