可可簡歷網

位置:首頁 > 熱點 > 其他文案

加工承攬合同5篇 談談加工承攬合同:注意事項與防範風險

加工承攬合同是指承包商按照委託方的需求進行加工生產,完成後將產物交還給委託方的一種合同。其核心內容包括產品規格、加工週期、產品驗收標準等。委託方可根據合同保障自己的利益,而承包商則可依據合同要求提高生產效率。

加工承攬合同5篇 談談加工承攬合同:注意事項與防範風險

第1篇

定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或專案,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和專案質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。

2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、裝置、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

加工承攬合同5篇 談談加工承攬合同:注意事項與防範風險 第2張

第2篇

第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:

第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:

第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的日內答覆。

第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。

第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第種方式解決:

第3篇

乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。

甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品並送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格後,甲方支付加工費給乙方的行為。

1. 根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。

1. 乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程式重新確認,之前仍按原價格執行。

2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關係,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。

(1) 對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,餘額為乙方的加工費。

(2) 由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規定的程式到甲方指定倉庫辦理領料手續,領取物料並按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。

(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求後回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。

(2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

2. 因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:

(1) 甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》,乙方確認後回傳。

(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

(2) 在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,並將己生產數量如實反映甲方,經核實是在乙方生產力範圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用,協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。

4. 乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,於訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。

1. 加工零部件的包裝,按甲方企業技術規定執行:_______________________________;

2. 包裝物標識規定:_________________________________________________________;

3. 如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或採用適宜運輸與保證質量的包裝。

4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規格統一,並在送貨單上註明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。

5. 甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告後,開具《收料單》。

6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護並統一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。

1. 圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發,圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。

3. 模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

4. 模具的使用、維修、保養及費用承擔:由乙方承擔;

1. 按照雙方簽訂的《智慧財產權保護協議》規定執行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。

1. 合同生效後 日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列檔案、資料:

(1) 乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求,製作樣品,並經甲方檢驗合格後,進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認後,才能進入批量生產。

(2) 甲方有權向乙方派駐技術管理人員並對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合,並免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方,以幫助乙方解決質量問題。

(3) 甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審,並出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告,乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查,並對甲方提出的不合格專案及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。

(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認並報甲方備案。乙方已通過3c認證的產品品種,零部件不得更改。

(5) 一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應商範圍內選擇,也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品,經甲方檢測合格並書面確認、封樣交甲方後,方可採購併投入生產。

(6) 雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商,或者同意了乙方選定的供應商,或者借甲方名義採購原材料、零配件後向乙方提供,或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受託購買行為並不代表乙方進貨質量控制責任的免除,由乙方對所採購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動,但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任,由乙方承擔全部的產品質量責任。

(1) 同一型號的加工零部件,乙方若連續出現二次不合格,甲方可發出整改通知書,並可應乙方要求,派出技術檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。

4. 產品技術、質量與控制,不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協議書》。

1. 加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質量保證金,乙方根據餘額開具發票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現匯支付,由乙方不低於月息0.28%貼息給甲方)。

2. 質量保證金於雙方終止業務來往的 年內結清。第一年結算_______%,第二年結算________%,第三年結算____________%。

1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規定或行業通行標準或國家標準執行。雙方如對質量問題產生爭議的,按甲方所在地質量監督檢查機關檢測結果為準。

1. 甲方在驗收過程中,如果發現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質量不符合規定,應妥為保管並在 天內向乙方提出書面異議。書面異議中,應說明合同號、運單號、車或船隻、發貨和到貨日期;不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、花色、標誌、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規定的加工零部件的處理意見。在付款期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。

2. 乙方在接到需方書面異議後,應在___________天內負責處理,否則即視為預設甲方提出的異議和處理意見。

3. 加工零部件在用於甲方生產的過程中出現質量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產或延誤的,其損失由乙方承擔賠償責任。

4. 加工零部件出現售後質量問題的,由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。

1. 乙方不能按時、按質、按量交貨的,根據不同情況進行處理,具體如下:

(1) 因質量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低於500元,不高於5000元;在甲方通知乙方後,乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的,應及時知會甲方,並按第(4)條接受扣罰。

(2) 因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;

(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時累計扣罰,物料損失由乙方負責;

(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,扣罰違約金3000元/次;

(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計;

(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰20000元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;

(7) 未經確認,私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠家,扣罰20000元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;

(8) 送貨實物數量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;

2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。

3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規定,除按以上進行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,並承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。

4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的加工零部件,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,由乙方承擔。

5. 乙方提前交貨的,甲方接貨後,仍可按合同規定的交貨時間付款;合同規定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商的,甲方仍需要的,乙方應照數補交,並負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知後15天內通知乙方,並自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。

6. 加工零部件錯發到貨地點或接貨人的,乙方除負責應運交合同規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,並承擔由此增加的費用。

1. 甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的利息。

2. 甲方無正當理由拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應當承擔乙方因此所受的損失。

1. 合同期內,甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規定的解除合同條件的情況出現,均可解除合同。

2. 乙方連續或累計二個月未能按時交貨的,或生產的合同產品發生重大質量事故的,甲方有權解除本合同,並有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。

3. 合同因任何原因而解除,乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限於模具、商標標識、技術資料、供應商名單等,歸還甲方。

1. 甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以後,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

1. 按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失,應當在明確責任後十天內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發加工零部件或其他貨物來充抵。

2. 本合同一式叄份,甲方二份,乙方一份。經雙方簽字並加蓋合同專用章後生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止於合同完全履行或其他解除事由出現時。

3. 執行本合同發生爭議,由雙方協商解決。協商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

4. 雙方簽訂的《質量保證協議》、《業務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《智慧財產權保護協議》為本合同的附件。

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________

第4篇

加工xx,雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:

1、合同簽定後,甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由於乙方個人原因,不能繼續做畫,為保證本廠產品質量,材料不退。

2、甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產品。

1、通過考察同意後,自願購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。

2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。

1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。

2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

四、本合同有效期?? 月,200? 年??月?? 日起至200? 年??月?? 日止。

本合同期瞞後,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

五、本合同一式兩份,並有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。

根據《中華人民共和國合同法》規定,經雙方協商,簽訂本合同,以資共同信守。

九、供需雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商由合同鑑證機關查實證明,可免予承擔經濟責任。

十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字後生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效,並報雙方業務主管部門備案。

十一、本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定,向合同仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。

十二、本合同正本兩份,雙方各執一份,副本____份,送雙方業務主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關二份。

十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同

承攬方和定作方經雙方友好協商,現簽訂本合同,以資共同信守。

總金額(大寫)__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分¥_______

定作款共計人民幣(大寫):___________

1、定作方應該於本合同簽訂之日起____天內,向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符.

2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。

定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議,應於收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題,定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。

四、包裝要求及費用負擔:定作物由承攬方負責包裝,以定作物不受損壞為準,具體包裝要求是___________________ ________________________。

1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運人)承運,由承攬方代辦相關的託運手續,運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人後,則視為承攬方已將定作物交付於定作方,定作物所有風險由定作方承擔。

2、時間要求:交定作物期限應按照合同規定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出,並且取得對方同意。

委託承運人運輸的,以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。

六、預付款要求:定作方應於本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣 __________元預付款(按照定作款總額的百分之___ 計算),該預付款在末批定作物交付時衝抵定作款。

1、 ___________________________________________________________________________________

_______________________________________________ ________________________

2、如定作方未按約定付清定作款項,未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。

(1)中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時,應償付承攬方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。

(2)中途解除合同的,定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。

(3) 未按合同規定日期付款的,除應該繼續付清全部定作款外,每延期一天,還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

(4)無故拒絕接收定作物的,應賠償承攬方因而造成的損失,

(5)錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付定作物地點或者接收人的,應該 承擔因此多支出的費用並賠償承攬方因此造成的損失。

(1)違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的,承攬方應照數補交,否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。

(2)包裝不符合合同規定的,應重新包裝,並承擔因此而支付的費用 ;

(3) 承攬方無故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否則定作方有權拒收。

(4)因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的,除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

本合同履行過程當中的任何爭議,由雙方協商解決,協商不成,任何一方均可向xx市人民法院起訴。

十、如需提供擔保,雙方應另行簽訂合同擔保書,作為本合同附件。

十一、因生產特殊性,定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動,在交付時間上有±__天的浮動。

十二、本合同履行過程當中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。

·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同

________________________________________ __________________________________________

____________________________________ __________________________________________

__ _________________________________________________________________________________

__ ___________________________________________________________________________________

本合同一式二份,雙方各執一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

法定代表人:_______法定代表人:_____

第5篇

根據《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關規定,甲方將本工程上升下降管加工製作委託給乙方承攬加工,結合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經充分協商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。

一、加工品名:某某華某某高爐大修專案鋼結構工程上升下降管及錨韌體加工製作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委託加工的構件。

二、承攬方式:本加工構件採用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包乾、完工結算的承攬方式。

三、加工單價:每噸壹仟元整人民幣(¥:1000.00元人民幣)

四、本加工構件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關部門調價檔案的影響;已包含了加工製作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用,加工製作範圍內將不再發生的其它費用支出。

五、本加工構件不含防腐塗裝,由甲方防腐塗裝分包單位在製作場地進行防腐塗裝,乙方免費提供構件機械翻身。

六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費,乙方開具發票。

一、加工期限:共計五十日曆天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

二、交付狀態:按雙方簽字認可的加工製作排版圖交付;預組裝前坡口形成,再進行預組裝驗收,並配合防腐塗裝。

三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。

一、甲方負責供應的材料:本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應,並負責送貨到乙方指定地點,乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方稽核後,作為供料依據(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料,排版圖必須經過甲方確認後方可下料切割,超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,並加收5%的採管費。

二、乙方負責供應的材料:本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行採購;採用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求。

三、乙方自行採購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明檔案,沒有合格證書,且未經鑑定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等,甲方有權制止使用,由此而造成的損失由乙方負責。

四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定複驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產品,其不合格產品由乙方在18小時內清理出場。

五、材料代用,經甲方批准後,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承擔發生的費用。

一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術檔案資料,遵照國家現行《建築安裝工程施工及驗收規範》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定,由乙方確保本加工構件質量。

四、技術資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料,交付完畢後收回,乙方不得留存技術資料的複製品。技術資料必須按甲方貫標程式記錄整理,格式採用甲方提供的表格格式。

五、驗收交付:加工完畢預組裝後,以國家頒發的工程驗收規範、質量檢驗標準及圖紙技術要求為依據;由乙方提供必需的技術資料和有關質量證明,通知甲方屆時驗收,辦理交付手續。出廠時必須將加工的技術資料按甲方貫標要求整理好一併交甲方一式壹份。

六、乙方應嚴格按照標準規範、技術資料及甲方要求組織加工,隨時接受甲方和業主的監督、檢查和檢驗;如加工質量不符合各項要求,乙方應無償返工或修理直至達到質量要求方可出廠,並承擔由自身原因導致返工、修改的費用。如加工構件質量低劣又無法修理的,乙方應賠償甲方由此造成的相應經濟損失。

七、甲方監造人員負責質量檢查、監督和辦理驗收手續。甲方監造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質量的認可,不對乙方的加工構件質量負全部責任。