門承攬合同範本7篇
一份正式嚴謹的合同必須是要經過自己的深思熟慮的,在工作中需要用到合同的地方有很多,下面是本站小編為您分享的門承攬合同範本7篇,感謝您的參閱。
門承攬合同範本篇1
發包方(簡稱甲方):_________________________承包方(簡稱乙方):_________________________
甲乙雙方經友好協商,甲方決定委託乙方進行住房裝修,為保護雙方的合法權益,合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、工程概況
1.裝飾施工地點:
2.住房構:房型房廳套,施工面積平方米。
3.裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
4.承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
5.工期:自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
二、工程價款及算的約定
1.工程總價款:¥_________元,大寫(人民幣):________________詳見本合同裝修工程報價單。
2.工程款付款方式按下列方式支付:
(1)第一次,對預算設計認可簽訂合同之日。支付10000元訂金,第二次付款時扣除
(2)第二次合同簽定後開工前支付工程總造價50%合計_________元
(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計_________元
(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價10%合計_________元
(5)工程保修期兩年。工程款全部清後,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關於材料供應的約定
1.甲方提供的材料:詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責採購供應的材料、裝置,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、裝置發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.乙方對甲方採購的裝飾材料、裝置,均應用於本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、裝置價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應的材料、裝置,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、裝置係為偽劣商品,應按材料、裝置價款的雙倍補償給甲方。
四、關於工程質量及驗收的約定
1.本工程執行dbj08–62–97《住宅建築裝飾工程技術規程》、db31/t30–1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2.本工程由________方設計施工方案。
3.甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量,其返工費由甲方承擔,工期順延。由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程專案時須提前與乙方聯絡,雙方同意後,方能進行該專案的施工.由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。
5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事後,若甲方要求複驗,乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格,其複驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
6.工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。
五、有關安全生產和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任,甲方負責和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
六、其它事項
1、甲方應在開工前,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙,並向乙方進行現場交底。並向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關係等的協調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工,保質保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不得隨意拆改原有建築承重構及各種共用裝置管線。
七、違約責任
1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。
2.由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執行發生爭議,應通過友好協商解決,如協商無效的,可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。
十、本合同一式份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):電話:
乙方(簽章):電話:
簽訂地點:
簽訂日期:年月日
門承攬合同範本篇2
認立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委託承攬方加工____________________________________的工作,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規格單位數量
第二條加工成品質量要求:
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
(1.用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。2.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協商。
第四條技術資料、圖紙由承攬方提供
(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條總價款為合同簽訂後,訂作商付給承攬方______元(即總價款的______%),在加工量達到%,定作方付給承攬方______元(即總價款的______%),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格後支付給承攬方______元(即總價款的______%),預留元作為質保金一年後付清。(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
(1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或專案,應當由雙方協商。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和專案質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點交貨地點為__________________,時間為簽訂合同之日起計算30日。
(1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其它
(如:1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金______元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的______%(______%的幅度)或酬金總額的______%(______%幅度)違約金。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、裝置、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方製作的過程中發生的任何損害及由於工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照____________銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之______償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條^糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年______月______日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式______份,交______(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:____________(蓋章)承攬方:____________(蓋章)
代表人:____________(蓋章)代表人:____________(蓋章)
地址:____________地址:____________
電話:____________電話:____________
開戶銀行:____________開戶銀行:____________
帳號:____________帳號:____________
______年______月______日訂
門承攬合同範本篇3
簽訂合同單位:______(以下簡稱甲乙方)
簽訂條款如下:
1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定:
2.交貨辦法:
(1)交貨地點:_________
(2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法:貨物交貨後,供方隨同提單向乙託收或將單據寄交乙方,乙方根據供方單據電匯供方。
4.驗收辦法:乙應派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。
5.附則:
(1)合同如有修改須經雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以______罰金賠償對方損失。
(3)本合同須經雙方簽章並鑑證後生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執一份。
(5)貨物運達站________ (6)收貨人_________ (7)合同糾紛的處理__________ 甲及代表人:(簽字蓋章) 乙及代表人:(簽字蓋章) 開戶銀行:________開戶銀行:_______ 帳號:__________帳號:_________ 電話:__________電話:_________ 簽訂日期:____年__月__日
門承攬合同範本篇4
甲方:
乙方:
甲乙雙方按照《中華人民共和國合同法》和《建築工程承包合同條例》規定的原則,結合房屋建設的實際情況,經過協商,自願達成如下協議。
一、工程概況:
甲方準備在縣街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協商,決定將其房屋交由乙方承建,具體如下:
1、房屋主體結構施工,內牆粉刷,外牆施工(按城建局圖紙),一樓地板磚鋪設,衛生間(包括
一、
二、
三、四樓衛生間)瓷磚鋪設。
2、乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工,工程從________年____月____日開始動工,至________年____月____日竣工。房屋主體結構施工必須於________年____月____日前完工。
3、甲方負責建築所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。
4、施工期間甲方自願將自有的攪拌機一臺,抽水機一臺、刨床機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用,裝置維護由乙方負責,施工完畢後歸還甲方。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建築材料由乙方負責。
二、費用結算
1、房屋建設採用費用包乾的方式。
2、房屋建築總面積以最後實際修建面積為準,按每平方240元計算。
3、付款方式:
①乙方完成的工程經甲方驗收合格,甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
②全部工程完工後,經甲方驗收合格,付清工程的餘下款項。
三、質量要求:
1、工程驗收標準,甲方按照下面的規定執行。
2、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,牆體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與牆體成一條線;粉刷時牆體厚度均勻,無裂縫,內牆面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與牆接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛生間的瓷磚要平整完好的貼上,達到水平;陰陽角與牆體成一條線,與牆面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結束後,甲方進行竣工驗收。
四、法律責任:
1、工程施工現場的安全由乙方自行完全負責,若發生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任。
2、乙方不按甲方要求進行施工,延期完工或者質量不合格,乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。
五、需要說明:
1、本合同一式二份,雙方各執一份。
2、本合同自________年_____月____日簽定之日起生效。
甲方(簽字蓋x)乙方(簽字蓋x)
________年____月____日________年____月____日
雙方證明人(簽字蓋x)
門承攬合同範本篇5
_________________________(以下簡稱甲方)
__________________________(以下簡稱乙方)
乙方承攬甲方________工程,為了保證工程質量、安全和工期,經雙方協商,達成如下協議:
一、工程量:
1、___________________________。
2、___________________________。
3、___________________________。
4、___________________________。
二、工程要求:
1、___________________________。
2、___________________________。
3、___________________________。
4、___________________________。
5、___________________________。
………………………………………………………………。
三、甲方責任範圍:
1、___________________________。
2、___________________________。
3、___________________________。
………………………………………………。
四、乙方責任範圍:
1、___________________________。
2、___________________________。
3、___________________________。
……………………………………………………。
五、技術要求:
1、___________________________。
2、___________________________。
3、___________________________。
4……………………………………………………………………。
六、工期、驗收程式及質保期:
1、施工工期:自開工之日起________日內完工,每拖期一天,扣乙方工程款的_____%。
2、每一道工序完成,乙方應提前一天通知甲方,驗收合格才能進行下道工序,否則該工序被視為未發生項,結算時將從工程款直接扣除。
3、質保期:質保期_____年,驗收合格後付至工程款的_____%,留____%質保金:質保期內由乙方施工質量和原材料質量等造成的各種問題,由乙方無償修復或更換。
七、其它要求:
1、施工中乙方接受甲方專案負責人現場施工監督。
2、施工中乙方應遵守甲方安全規程,並簽訂安全、文明施工協議。由乙方原因造成的不安全事故,責任由乙方自負。
3、乙方施工過程中,不得損壞甲方的生產設施、裝置,如有損壞乙方必須無償進行修復。
4、未盡事宜雙方協商解決。
5、本協議作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
甲方:___________________________
乙方:___________________________
日期:___________________
門承攬合同範本篇6
發包人:______(以下簡稱甲方)
承包人:______(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本裝修工程施工事項協商一致,訂立本合同。
第一條:工程概況
1.工程名稱:
2.工程地點:
3.工程範圍:室內裝修(見預算清單)
4.工程承包方式:本工程採用半包工包料方式承包(參見附件清單,部分地、牆磚未在預算內)
5.工程造價:
(1)工程預算總造價為¥______元,大寫人民幣:______元整。
(2)本工程總造價依據工程設計施工圖紙及設計變更、現場簽證。
第二條:工程期限
1、經甲、乙雙方商定:本工程合同工期為30天(日曆),具體開竣工時間以甲、乙雙方簽訂的裝修合同為準。
2、本工程在施工過程中,如遇甲方原因或不可抗力的情況,可順延工期。
第三條:工程施工準備與雙方責任
1.甲方責任:
(1)開工前甲方協商各方面的關係,辦妥進場手續,甲方承擔進場手續費用。
(2)組織好設計交底及圖紙核對會審工作。
(3)委託白建華為甲方代表,實行工程質量、進度監理,代表甲方處理工程日常事宜。
(4)做好甲方提供材料及裝置的供應,落實建設資金,按期撥付工程預付款,辦理現場簽證,竣工驗收。
2.乙方責任:
(1)開工前組織有關人員熟悉施工圖紙和設計資料,編制施工圖預算和施工組織計劃,制定施工總計劃進度。
(2)做好施工準備工作,組織好人員及材料裝置的進場、採購、供應和管理。
(3)嚴格按施工圖與說明書施工,確保工程質量,按合同規定的時間如期完工和交付,並承擔雙方約定的維修保養協議相關規定。人為損壞的修理由責任方負責,並承擔費用。
第四條:工程價款及支付
1.本工程合同預算以施工圖及施工方案的工作量為依據編制。
2.由物業收取的管理配合、裝修押金等相關費用,由甲方支付。
3.支付採取按工程進度分段付款方式。
(1)水電等隱蔽工程完工時付合同價______%,計¥______元(______元整);
(2)木工及隔斷工程完工時付合同價______%,計¥______元(______元整);
(3)工程完工並通過甲方驗收合格後,付合同價______%,計¥______(______元整);
(4)留5%質保金在驗收合格半年後,無質量問題一次性付清。
工程變更專案款項於雙方確認,付完此款項方可施工增加工程。
第五條:施工質量與設計變更
1.堅持按圖施工,發現設計有錯誤或嚴重不合理,乙方應通知甲方後,甲方應在三天內發出變更設計檔案。
2.遇到重要及複雜的隱蔽工程內容,乙方應通知甲方共同驗收。
第六條:工程竣工驗收及結算
1.乙方在工程竣工前書面或口頭通知甲方驗收。
2.甲方應在接到驗收通知組織驗收並在驗收後出具工程驗收證明。
3.工程未經驗收,甲方提前使用,應視為甲方已確認工程合格,若使用後發現質量問題,由甲方承擔責任。
4.乙方於工程竣工後,提供一年的免費維修服務,但不包含人為原因造成的損壞部分。
第七條:工程安全生產、文明施工
1.乙方必須認真貫徹安全生產、文明施工的規章制度,做好安全生產、文明施工,嚴格遵守安全操作規程。因乙方人員野蠻施工而引起的事故。責任和費用均由乙方負擔。與甲方無關。
第八條:工程處罰及仲裁
1.按本工程合同工期拖延一天,按工程總造價的千分之______進行處罰,工期處罰待本工程竣工後一次結清。若因一方違約,由違約方承擔合同價的______%的違約金。
2.甲方拖延結算及付款,按國家現行有關規定執行。
第九條:附則
1.本合同未盡事宜,雙方及時協商增補條款,補充條款與本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式貳份,雙方各執壹份。
3.本合同經雙方簽字蓋章後生效,工程竣工驗收交付後保修期滿,工程價款結清自動終止。
4.本合同有效附件。
(一)乙方提供平面圖紙;
(二)工程預算書;
甲方(蓋章):
代理人:
______年______月______日
乙方(蓋章):
代理人:
______年______月______日
門承攬合同範本篇7
委託方: (以下簡稱甲方) 加工方: (以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國合同法》的有關規定,甲乙雙方就甲方委託乙方進行鋼結構加工製作事宜,經友好協商,達成一致並訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內容
本合同所涉之加工內容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結構的加工製作(含拋丸除鏽,刷 紅丹 防鏽底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規範》(gb-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套,並簽字蓋章,乙方須嚴格按圖紙要求加工製作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同採用的定價方式結算。
五、運輸方式:需方自提,運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本合同簽訂後萬元為定金, / 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款後開始組織生產。如本合同簽訂後3天內,乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產、製作鋼結構過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最後一次提貨前,雙方辦理結算,貨款應全額付清,乙方財務收到甲方支付的全額貨款並確認後,安排發貨。
3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題,應及時通知乙方,乙方必須在12小時內到現場處理問題。
七、雙方責任 甲方責任
1、甲方應於合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。 2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更,甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔,按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方稽核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出後12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
5月日為甲方最後提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物,甲方應在最後提貨期限屆滿後7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的,按照漲價後價格結算;市場價格下跌的,按照下
乙方責任
1、乙方承擔本合同範圍內鋼結構構件的材料採購和加工製作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工,並做好自檢工作,確保質量、進度。加工完後,儲存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆紮、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時,需提供所採購鋼材的材質證明,產品的檢驗報告,合格證明等技術資料一式四份(注:不含帶ma章的探傷報告及第三方材料複檢費)。
4、日開始供應第一批構件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃, 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構件供完。
八、質量驗收
1、甲方在鋼構件出廠前進行質量複檢。複檢合格後,由於運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責,乙方加工的產品質量問題由乙方負責,並在48小時內解決。
2、質量異議期限:甲方收到產品後如發現存在質量問題,應立即停止使用,並在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議後派員到現場查驗並與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議,或甲方收到貨物後1個月內未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質量全部合格,甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質量存在缺陷,乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任,乙方不承擔由於產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
1、甲方遲延提貨的,乙方自最後提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿後甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天,超過60天時,乙方有權
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效後履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業祕密,必須承擔保密義務,不得以任何方式洩露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業祕密之日起,至對方將該商業祕密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協商解決並簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決,協商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經雙方簽字蓋章並在乙方收到甲方定金後生效,至構件交付完畢貨款付清後自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。 (以下無正文)
甲方:(蓋章) 乙方:
年月日:
-
門面房租賃房屋合同6篇
通過合同的簽署,雙方可以明確交易的終止條件和方式,合同的簽署可以確保雙方按照約定的方式處理爭議,下面是本站小編為您分享的門面房租賃房屋合同6篇,感謝您的參閱。門面房租賃房屋合同篇1出租方(以下簡稱甲方):_____________________________承租方(以下簡稱乙方):_...
-
擠塑板合同7篇
合同的制定可以規範交易的質量標準,提高產品和服務的質量,合同在保護勞動者權益方面扮演著重要角色,是法律保障的基石,下面是本站小編為您分享的擠塑板合同7篇,感謝您的參閱。擠塑板合同篇1甲方:陝西省路易實業有限公司乙方:依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法...
-
跟醫院籤勞動合同8篇
合同是為了確保交易的合法性和可靠性,防止不法行為的發生,合同作為法律檔案,約束雙方必須遵守其中規定的權利和義務,下面是本站小編為您分享的跟醫院籤勞動合同8篇,感謝您的參閱。跟醫院籤勞動合同篇1第一條為規範xx國際醫院(以下簡稱醫院)勞動用工,保障醫院和職工的合...
-
進口裝置合同7篇
合同是保護勞動者權益的重要法律文書,對於維護勞動關係穩定至關重要,通過簽署一份合同,交易的各方可以建立起可靠的法律關係,保證交易的合法性和權益的受到保護,下面是本站小編為您分享的進口裝置合同7篇,感謝您的參閱。進口裝置合同篇1本合同由下列雙方於_________...