公司委託合同4篇 《合同達成，夥伴共贏：公司委託合作的背後》

公司委託合同是一種委託協議，雙方向對方約定一方代表另一方進行某項業務或服務。該合同形式靈活，適用於各種業務場景，具有規範雙方關係、保障利益等重要作用。本文將介紹公司委託合同的相關內容。

第1篇

_________（以下簡稱甲方）因申請股票上市，現委託_________（以下簡稱乙方）的律師辦理有關法律事務，經雙方協商，訂立下列各條，共同遵守履行：

一、乙方接受甲方的委託，指派_________律師為甲方辦理股票上市的有關法律事務。

二、甲方應真實地向乙方律師提供有關的全部材料。乙方接受委託後，發現甲方捏造事實、弄虛作假，有權終止本合同，依約所收費用不予退還。

三、乙方律師應認真負責，對甲方提供的全部材料進行法律方面的審查，出具法律意見書，但對甲方提供材料的真實性不負責任。

四、由於乙方的過錯，造成所出具的法律意見書出現錯誤，如果受損害的善意第三人提出賠償請求，甲方負責賠償後，乙方應承擔賠償責任，最高賠償額以_________保險公司規定的為準。

五、乙方律師應對甲方尚未了結的經濟仲裁、訴訟和有關爭議勝訴敗訴及其經濟後果作出認真的預測分析，但該部分的法律意見書只是一種參考意見，乙方律師對此不承擔任何責任。

六、甲方應為乙方在辦理法律事務時提供便利，並承擔乙方因此而發生的交通、通訊及材料等費用，該費用為律師的辦案費。

七、參照中國司法部制定的《律師業務收費管理辦法及收費標準》，經雙方協商同意，律師費的計算方法一般情況按_________計算，二項總和為律師費。如果甲方委託的事務難度較大，所需時間較長，律師費的數額，甲、乙雙方可另行協商收費。

八、乙方先按半數計收律師費，即_________元，在簽訂本合同的三天內支付，該律師費無論甲方的股票最終能否上市，乙方都不予退還。餘下部分的律師費在甲方的股票得到批准上市交易後付清。

九、如乙方無故終止履行合同，律師費退還用方；如甲方無故終止，律師費不子退還。甲方未付的律師費用，乙方有權追索。

十、本合同有效期限，自簽訂之日起至股票上市為止。

第2篇

經甲方和乙方友好協商，就甲方委託乙方以oem方式生產“ ” 商標的 產品事宜，經友好協商，達成協議如下：

一、甲方經 公司授權【參見《商標授權委託書》或《購銷合同》附件】，委託乙方生產“ ”商標的 產品。

二、“ ”商標 產品的模具由甲方提供，乙方按照甲方提供的模具進行生產。乙方對甲方提供的模具及技術資料在本協議有效期內及本協議期滿終止或因各種原因解除後均應承擔保密義務，不得自己直接使用或在此基礎上改造使用該技術資料，也不得向本協議以外的第三方洩露相關技術資料。本協議期滿終止或本協議因各種原因解除時，乙方應當將甲方提供的模具及技術資料返還給甲方。

三、甲方委託乙方生產的“ ”商標 產品的規格型號為 ，產品數量為 臺，由乙方分批生產交貨。

各批次的型號、規格、數量、單價、交貨期限等，甲乙雙方每批次另行簽訂訂貨合同執行。

1、乙方生產的“ ”商標 產品質量必須符合 公司的企業標準，乙方對委託生產的產品質量承擔責任，整機保修 年，其中第一年內保換，第 年內免費維修，只收取配件成本費。

1、當雙方簽訂本協議後，雙方將以此協議作為基礎，每次訂貨都由甲方向乙方下訂單，由乙方負責人確認後才視為合格的訂貨合同，訂貨合同作為本協議的附件，與本協議具有同等法律效力。不合格的訂貨合同不受本協議條款約束。

3、乙方對甲方所訂貨物的交貨期限，從乙方負責人確認甲方訂單之日起計算。

1、甲方對貨物的驗收標準和方法依據甲方和乙方商議認可的質量檔案為依據。

2、甲方對貨物的驗收期限為收到貨物之日起算 天內完成。

3、甲方認為貨物有質量問題時，可向乙方提出異議並可以拒絕收取貨物。

4、甲方提出質量異議期限為驗收貨物即日起算180日內書面向乙方提出，乙方在三日內給予處理答覆，超過答覆期限視為保修處理。

1、在本協議有效期內，乙方對“ ” 商標 產品只具有甲方委託範圍內的生產製造權，無經營銷售權。

2、在本協議有效期內及本協議期滿終止或因各種原因解除後五年內，未經甲方書面同意，乙方不得直接或間接地通過甲方以外的渠道向本協議以外的第三方銷售甲方委託其加工生產的 “ ”商標 產品。

3、在本協議有效期內及本協議期滿終止或因各種原因解除後五年內，乙方不得未經甲方書面同意，私下直接或間接與授權方 公司或其關聯企業、供貨商、產品銷售商直接聯絡、報價、交易，也不得私自接受來自授權方 公司或其關聯企業、供貨商、產品銷售商關於“ ”商標 產品的訂單或“ ”商標的其他產品或其他商標的

4、在本協議有效期內及本協議期滿終止後五年內，乙方如有來自本協議以外的第三方的有關“ ”商標 產品的詢價或訂單，乙方應轉交給甲方，乙方不得未經甲方書面同意私自接受本協議以外的第三方的有關“ ”商標 產品的詢價或訂單。

十、在本協議有效期內，若有本協議以外的第三方委託乙方加工生產有別於乙方委託甲方加工生產的 產品，從而會影響到甲方委託乙方加工生產的 產品的銷售並影響到甲方的經濟利益時，甲乙雙方應通過友好協商達成有關協議，以保障甲乙雙方的經濟利益不受損害。

1、在本協議有效期內及本協議期滿終止或因各種原因解除後五年內，乙方如有違反本協議第九條中約定的任一情形的，乙方應當為其每次違約行為向甲方支付違約金人民幣貳佰萬圓（￥2,000,000.00），並在甲方發現乙方違約行為並向其發出警告函的叄個月內支付給甲方。

若雙方在本合同終止或解除後又有新的合作約定，該五年期限自動順延至新的合作約定完成後五年內。

2、乙方違反訂貨合同中關於交貨期限的約定，延期交貨的，每延期一日，應當向甲方支付當批次貨款總額萬分之八的違約金；延期超過15日，甲方有權要求解除合同，同時要求乙方全額退還貨款並支付當批次貨款總額30%的違約金。

3、乙方如違反本協議第二條的保密義務，應當向甲方支付壹佰萬元（￥1,000,000.00）的違約金。違約金不足以彌補甲方損失的，乙方應一併賠償甲方所有損失，包括甲方為追究乙方違約責任支付的差旅費、律師費、訴訟費等。

1、執行本協議發生糾紛，雙方應本著互讓互諒的原則協商解決。

2、協商解決不成，需要訴訟的，任一方均應向甲方住所地人民法院提出訴訟。

本協議經甲乙雙方法定代表人簽字並加蓋公章後生效，協議有效期為 年，從200 年 月 日至 年 月 日。 有效期滿，如需繼續委託生產，雙方另行簽訂委託加工協議。

十四、未盡事宜雙方協商後簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

第3篇

原廣州市龍津西路恩洲大巷145號705房是被上訴人所有的房產，廣州市滿堂紅置業有限公司訴鄧蕙委託合同糾紛上訴案。20xx年12月9日，被上訴人與上訴人簽訂了《獨家代理委託書》。委託書約定：被上訴人委託上訴人出售廣州市龍津西路恩洲大巷145號705房，委託期限為20xx年12月9日至20xx年1月9日，雙方在合同中第二條約定被上訴人保證不與上訴人所介紹的買傢俬下交易，如一旦發生此情況，被上訴人同意向上訴人交付買賣成交額的2％。20xx年1月7日、8日，上訴人與鄭子光簽訂了《看房委託及證明》，由上訴人介紹鄭子光購買廣州市龍津西路恩洲大巷145號705房，並與鄭子光到該屋看房，但被上訴人並未與鄭子光達成訟爭房屋的買賣交易。20xx年1月20日，被上訴人與鄭子光、遊麗娟簽訂了《廣州市房地產買賣合同》，被上訴人以380000元將房屋出售給鄭子光、遊麗娟，雙方辦理了房屋交易手續，現該屋已經交付給鄭子光、遊麗娟使用。

原審法院認為，被告與原告簽訂的《獨家代理委託書》中雙方約定的委託期限為20xx年12月9日至20xx年1月9日，而第2條的約定是該委託書中的內容，由於雙方對第2條的適用時間沒有特別約定，故該約定的效力只能與委託書的期限相對應。現被告將房屋出售給鄭子光的時間是20xx年1月20日，該時間已超過了委託書約定的委託期限，不應再受委託書的約束，原告要求被告按委託書第2條的約定承擔違約責任不予支援。據此，原審法院遂於20xx年4月1日作出判決：駁回原告廣州市滿堂紅置業有限公司要求被告鄧蕙支付違約金9200元的訴訟請求。案件受理費378元，由原告負擔。

判後，上訴人廣州市滿堂紅置業有限公司不服上訴認為：一、一審判決認定事實錯誤，依法不能成立，法學論文《廣州市滿堂紅置業有限公司訴鄧蕙委託合同糾紛上訴案》。一審認定委託書第二條沒有適用時間的特別約定，應與合同的期限相對應。該推定違背誠實信用原則及公平原則是明顯不當的。在本案中上訴人為促成被上訴人成功出售物業做了許多工作，為被上訴人提供中介服務。包括髮布廣告、向他人推介物業。當鄭子光有購買意向後，上訴人多次帶鄭觀看該物業，意在促成該買賣。上訴人已經盡職履行中介義務，雖在合同期內不能促成成交，但為雙方提供了認識、瞭解的機會，併為買賣的成交提供了必要的條件，故上訴人在合同中列明第二條作為約束被上訴人。但被上訴人有意規避委託期限，在期限屆滿後半個月內與上訴人介紹的鄭子光私下成交，嚴重違反了雙方合同第二條的約定，應承擔違約責任。二、上訴人只有對合同中第二條不做期限限定，方能有效保障上訴人的合法權益。房地產中介市場中，普遍存在客戶與業主私下成交的現象，嚴重損害中介業從業人員的合法利益，不利於房地產中介業的健康發展。如果上訴人介紹買賣雙方見面後，雙方可以不受約束自行成交，在委託期限屆滿後才肆意成交以規避中介費，中介行業就不能得到報酬，所費時間、精力、損失也無法補償。因此第二條的約定是必要的，旨在不論是否在委託期限之內，只要被上訴人與上訴人介紹的賣方認識後私下交易，即承擔違約責任。該約定沒有期限是合法合理的。一審法院推定第二條的適用時間為委託期限是不當的，據此，要求二審法院撤銷原判予以改判，確認被上訴人與鄭子光簽訂的合同無效，訴訟費由被上訴人負擔。被上訴人答辯同意原審判決。

二審法院認為，上訴人與被上訴人所簽訂的《獨家代理委託書》是合法有效的，該委託書是被上訴人委託上訴人出售其所有的房屋，上訴人也已經按合同的約定履行其義務，介紹其他包括鄭子光在內的購房人看樓。雖然上訴人最終沒能在委託期限內促成被上訴人與鄭子光的交易，但其為被上訴人出售房屋履行了其中介的義務，而被上訴人在雙方簽訂的委託合同期限屆滿不足一個月的時間內卻與上訴人介紹的客戶鄭子光達成了房屋買賣交易，被上訴人該行為實際是規避合同約定的條款的行為，有違誠實信用原則。根據委託合同的約定被上訴人不得與上訴人所介紹的購房人私下進行交易，如被上訴人違反該規定，則需由被上訴人向上訴人支付買賣成交額的2％作為賠償，故上訴人現在要求被上訴人按照其成交價款的2％，即9200元支付違約金是符合合同約定。被上訴人在委託期限屆滿後短期內與上訴人所介紹的看房人鄭子光達成協議，其行為有違誠實信用原則，應承擔違約責任。原審認定，合同中第二條的適用時間與委託書的期限相對應是缺乏法律依據，本院予以糾正。

第4篇

委託代理人：___單位：___住所地址：____聯絡電話：_____

依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。

1、1工程地點：___市____區（縣）____路____號____樓____室。

1、2住房結構：___房型___房______廳___套，施工面積____平方米。

1、3工程承包方式，雙方商定採取下列第_________種承包方式：

1、4總價款：___元，大寫（人民幣）：____。其中：材料費：___，人工費：__，管理費：___，設計費：___，垃圾清運費：____，稅金：____，其他費用：___。（詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

1、5工程期限____天；開工日期____天____月___日；竣工日期____天___月____日；

1、6工程內容及做法（見附表一：裝飾裝修工程施工專案確認表、附表二：裝飾裝修工程內容和做法一覽表）。

乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，並賠償乙方損失。

3、1按合同約定由甲方提供的材料、裝置（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表），甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收並辦理交接手續；

3、2按合同約定由乙方提供的材料、裝置（見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。

4、1本工程執行____（填建築裝飾工程技術規程）、____（填裝飾裝修驗收標準）和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

4、3甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。4、4由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

4、5在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程專案時須提前與乙方聯絡。在簽訂《工程專案變更單》（詳見附件見）後，方能進行該專案的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果，由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

4、6施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請由___部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。

5、1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：___。乙方應提前___天通知甲方參加驗收，階段驗收合格後應填寫工程驗收單（見附表八：工程驗收單）；

5、2工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收，填寫工程驗收單（見附表八：工程驗收單）。在工程款結清後，辦理移交手續（見附表九：工程結算單）；

5、3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____年。驗收合格簽字後，填寫工程保修單（見附表十：工程保修單）。

6、1雙方約定按下列第___種方式支付工程款：（1）本合同簽訂後，開工前____至___日，甲方支付相當於總價款____%的工程款；（2）完成____%的工程量之日後的___日內，甲方支付相當於總價款___%的'工程款；（3）竣工驗收後___日內，甲方支付相當於總價款____%的工程款。（4）竣工驗收合格___年後或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當於總價款____%的工程款。甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。

6、2因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

6、3雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項後，乙方應當出具合法發票。

6、4竣工驗收合格後，甲方有權留取相當於工程總價款的____%的保修基金。竣工驗收合格後___年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。

甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償；屬於乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

8、1本工程甲方委託監理，應與監理單位簽訂監理合同。並在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。

8、2本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意，總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中，發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時，總監理工程師應作出公正的處理。

8、3為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時，按協議條款的約定處理。總監理工程師易人，甲方接到監理單位通知後應同時通知乙方，後任繼續履行賦予前任的權利和義務。

9、1甲方在開工日期____天之前按協議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數，甲方應代為複製，複製費用由乙方承擔。

9、2甲方委託乙方設計施工圖紙，圖紙一式___份，甲方、乙方、施工隊各執一份（見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙），設計費_____元由甲方支付（此費用不在工程價款內）。

9、3使用境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方應在協議條款內約定複製、重新繪製、翻譯、購買標準圖紙等事項。

乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：

10、1乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字後送甲方代表，甲方代表在回執行上籤署姓名及收到時間後生效。

10、2乙方代表按甲方代表批准的施工組織設計（或施工方案）和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯絡的情況下，可採取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施，並在採取措施後24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。

10、3乙方代表易人，乙方應於易人前____天通知甲方，後任繼續履行合同檔案約定的前任的權利和義務。

11、1甲方應在開工前____天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明___份，並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，並說明使用注意事項。

11、2做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。

11、3如確實需要拆改原建築結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，並承擔有關費用。

11、4不拆動室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或裝置管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；

11、5施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作；

11、6參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、工程竣工驗收。

12、1施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程；

12、2嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及汙染環境；

12、3保護好原居室室內的傢俱和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；

12、4保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

12、6指派___為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。

12、7乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票影印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

工程專案或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見附表七：裝飾裝修工程變更單）。

14、1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：（1）工程量變化或設計變更；（2）不可抗力；（3）甲方同意工期順延的其他情況。

14、2因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。14、3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

14、4因乙方責任不能按期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

15、1合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失；

15、2未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責；

15、3因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失；

15、4由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方___元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____%支付違約金。

15、5由於乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延；

15、6由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的____%向甲方支付違約金。

15、7甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用裝置管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責並擔責任。

15、8乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用裝置管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責並承擔責任。

17、1合同經雙方簽字（在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證）生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，並辦理終止合同手續。

17、2施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，並負責將垃圾運到指定的____地點，甲方負責支付垃圾清運費用（人民幣）___元（此費用不在工程價款內）。

18、1甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

18、2甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

18、3在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

18、4甲方為簽署本合同所需的內部授權程式均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

18、1乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

18、2乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

18、3在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

18、4乙方為簽署本合同所需的內部授權程式均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密（技術資訊、經營資訊及其他商業祕密）予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意，一方不得向任何第三方洩露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為____年。一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在____天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

21、1根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用____（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

21、3一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

22、2本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第___種方式解決：（1）提交___仲裁委員會仲裁；（2）依法向人民法院起訴。

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文字原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為___年，自___年___月___日至____年___月__日。本合同正本一式___份，雙方各執___份，具有同等法律效力；合同副本___份，送____留存一份。