有關工程合同範文錦集4篇 合同範文大全：為工程合同提供完美模板！

本文為工程合同範文錦集，旨在為讀者提供一攬子的信手拈來的合同範文。無論您是業務人員，還是法律從業者，這個範文錦集都會為您提供有關工程合同的多個場景下的實用範文。希望本文能夠成為您撰寫工程合同時的實用指南，提供便利和參考價值。

第1篇

按照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

5、工期：本工程自 年 月 日開工，於 年 月 日竣工。

1、開工前 日，向承包方提供經確認的施工圖紙或作法說明 份，並向承包方進行現場交底。

2、向承包方提供施工所需的水、電，並說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

3、指派 （聯絡電話： ）為發包方駐工地代表或主要聯絡人，負責合同履行。對工程材料、工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

4、如確實需要拆改原建築物結構或裝置管線，負責與業主辦理相應審批手續。

5、提供經業主或發包方確認的工程材料清單，內容包括材料名稱、規格型號、數量、品牌、其他技術要求等。

1、參加發包方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交發包方審定。

2、根據發包方提供的工程材料清單採購合格的工程物料，並由發包方駐工地代表簽字確認。

3、指派 （聯絡電話： ）為承包方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由承包方負責的各項事宜。

4、嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定、嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

5、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，做好施工現場保衛和垃圾處理等工作，並承擔相應費用；處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關係。

6、對施工現場業主所滯留的物品、設施等採取保護措施。

7、施工中未經發包方或業主的書面同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種裝置管線。

8、工程竣工未移交發包方前，負責對現場的一切設施和工程成品的保護。

9、參加發包方或業主單位主持召開的工程進度協調會議。

1、發包方要求比合同約定的工期提前竣工時，應徵得承包方同意，並支付承包方因趕工採取的措施費用。

2、因發包方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

3、因承包方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

4、因設計變更或非因承包方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（含8小時，一週內累計計算），工期相應順延。

1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建築裝飾工程施工及驗收規範》、《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》等國家制訂的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。

2、本工程質量應達到國家質量評定合格標準。發包方要求部分或全部工程專案達到優良標準時，應向承包方支付由此增加的費用。

3、發包方、承包方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。發包方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，承包方可自行驗收，發包方應予承認。若發包方要求複驗時，承包方應按要求辦理複驗。若複驗合格，發包方應承擔複驗費用，由此造成停工，工期順延；若複驗不合格，其複驗及返工費用由承包方承擔，但工期也予順延。

4、由於承包方原因造成質量事故，其返工費用由承包方承擔，工期不順延。

5、工程竣工後，承包方應通知發包方驗收，發包方自接到驗收通知 日內組織驗收，並辦理驗收、移交手續。如發包方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知承包方，另定驗收日期。但發包方應承認竣工日期，並承擔承包方的看管費用和相關費用。

（2）固定價格加 %包乾風險係數計算，包乾風險包括 內容；

（3）可調價格：按照國家有關工程計價規定計算造價，並按有關規定進行調整和竣工結算。

2、本合同生效後，甲方分 次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結算或質保期屆滿時一次結清。

3、工程竣工驗收後，承包方提出工程結算並將有關資料送交發包方。發包方自接到上述資料 日內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。並在審查期滿後 日內結清尾款。

1、本工程發包方提供裝置的，應為符合設計要求的合格產品。凡約定由承包方提貨的，由承包方承擔運輸費用。

2、由發包方供應的裝置發生質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由發包方承擔。

3、所有工程材料、裝置均由承包方負責保管。由於承包方保管不當造成損失，由承包方負責賠償。

4、凡由承包方採購的材料、裝置，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由承包方負責。

1、發包方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《《建築裝飾工程施工及驗收規範》或其他發包方提供的書面標準。

2、承包方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規程》和其他相關的法律法規、規範。

3、由於發包方確認的圖紙或作法說明違反有關安全操作規程和防火設計規範，導致發生安全或火災事故，發包方應承擔由此產生的相應經濟損失。

4、由於承包方在施工生產過程中違反有關安全操作規程，導致發生安全或火災事故，承包方應承擔由此引發的相關經濟損失。

1、由於發包方原因導致延期開工或中途停工，發包方應補償承包方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，發包方支付承包方 元。發包方不安合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的 %支付滯納金。

2、由於承包方原因，逾期竣工，每逾期一天，承包方支付發包方 元違約金。發包方要求提前竣工，除支付趕工措施費用外，每提前一天，發包方應支付承包方 元作為獎勵。

3、承包方按照發包方要求，全部或部分工程專案達到優良標準時，除按本合同5.2款增加優質價 款外，發包方應支付承包方 元作為獎勵。

4、承包方應妥善保護施工現場的裝置及堆放的各種物品，如造成損失，應照價賠償。

5、發包方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建築物結構或裝置管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由發包方負責並承擔損失。

6、未經發包方同意，承包方擅自拆改原有建築物結構或裝置管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由承包方負責並承擔損失。

7、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，並由責任方賠償對方由此造成的`經濟損失。

1、凡因本合同或與本合同有關的一切爭議，雙方應友好協商；協商不成的，可提交原告方所在地人民法院，以先受理的法院為準，按照法律程式進行裁判。

2、除雙方另有約定或法律另有規定的，訴訟費由敗訴方承擔。

1、本合同所稱不可抗力指不可預見、不能避免並不能克服的客觀情況，包括戰爭、地震、火災、動亂、罷工、運輸事故、空中飛行物體墜落、乙方供應商發生不可預測的事故，或其他非合同雙方責任造成的爆炸、火災等。

2、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同終止，雙方無需承擔任何責任，但本合同另有規定的除外；

3、因不可抗力致使部分不能履行合同的，根據不可抗力的影響，免除相應的責任，但本合同另有規定的除外；

4、因發生不可抗力影響合同履行的，遭受不可抗力的一方須在3日內以書面形式通知對方，並在不可抗力結束後7日內向對方提交發生不可抗力的充分而有效的證明；

5、因一方的違約行為導致延期履行合同，導致合同履行遭遇不可抗力的，違約方應承擔不可抗力造成的相應損失的賠償責任。

1、本合同未盡事宜，雙方可協商另行簽訂協議；若雙方不能簽訂協議的，按照現行行規、慣例執行。

2、本合同一式二份，雙方各執一份，經雙方法定代表人或授權代表簽字蓋章後生效。

第2篇

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，甲、乙雙方就 隧道工程(工程專案)的有關事項經協商一致，訂立本合同。

工程內容: 工程諮詢有限公司編制的工程預算書(下稱預算書)及招標檔案所述工程內容。

竣工日期:20xx年4月20日(不可抗拒自然因素除外，工期順延)

1、工程價款總金額:319.78萬元(大寫:叄佰壹拾玖點柒捌萬元整)，最終結算按照乙方實際完成的工程量結算工程款。

2、施工中發現與設計圖紙不一致進行變更的由甲、乙雙方及監理單位共同確定工程量後據實結算。

3、材料因價格波動引起價格變化不予調整價差,人工費調整按湖北省相關規定執行。

4、工程價款支付辦法:工程動工付工程總價款的20%(其中動工時付10%，隧道完成100米時付10%);完成總工程量的50%後應付工程款總額的15%;竣工驗收後付清工程總價款的95%;剩餘工程總價款的5%作為工程質量保證金，二年後無質量問題付清(二年內隧道發生質量問題，由乙方負責加固處理，費用由乙方自行承擔)。

六、乙方應嚴格按工藝流程和設計圖紙要求施工，甲方負責聘請有資質的工程監理機構對該工程專案進行全程監理，確保工程質量達到合格要求。

七、乙方在施工中涉及相鄰關係的協調工作由甲方負責牽頭協調，確保工程順利推進。

八、承包人在施工過程中必須嚴格執行國家現行施工規範和建築工程檢驗評定標準，經檢驗後符合設計要求，質量要求達到合格等級，否則自行承擔一切經濟損失。

九、承包人為施工總承包。本工程嚴禁轉包，違法分包;如有違法分包行為，發包方一經發現，立即終止合同，並根據國家相關政策、法規追究其責任。

十、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款，工程完工乙方在結算合同價款時應提供合法的稅務發票。

十二、承包人採購材料進行管理，但材料必須先報告發包人許可，並提供材料樣品，必須有出廠合格證等有資質單位出具的檢驗報告，同時必須服從發包人對部分材料的變更，變更後發生的費用由甲方承擔。

十三、承包人未能按合同完成全部工程，每延誤一天的違約金為 元/天，不可抗力及不能歸責於承包人的原因除外。

十四、承包人應按照《安全生產法》的要求在施工過程中做好安全工作，確保工程安全施工，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患，杜絕安全事故的`發生;因乙方安全措施不力造成事故的責任和因此而產生的費用由乙方承擔，與甲方無關。

十五、乙方在施工中的人員由其自行僱請，人員工資和費用由其自行與所請人員結算，相應的權利和義務關係在乙方與所僱請員工之間產生，與甲方無關。

1、本協議自簽訂之日起生效，除《合同法》規定情況外，甲、乙雙方任何一方不得單方終止或解除，若單方解除合同或出現嚴重違約行為，由違約方向守約方支付違約金10萬元，同時賠償對方因此而造成的經濟損失。

2、甲方延期付款的，按應付款額月利率15‰的標準向乙方支付延期付款利息。

3、承包人承諾按施工合同約定承擔工程的實施、完成及缺陷修復。因發包時無圖紙和地質勘查資料及工程清單，如實際工程地質與招標檔案承諾有不一致的，經甲方、監理單位、施工單位(乙方)共同協商，按實際數量及08年定額單價據實結算。

1、本施工合同書及各種合同附件(含評標期間和合同及談判過程中的澄清檔案和補充資料);

10、雙方有關工程的洽談、變更等書面協議或檔案，視為本合同的組成部分;

11、承包人有關人員、裝置投入及投標檔案中的施工組織設計等投標書所述內容;

(二)隧道內防護:若遇有漏頂現象，須噴漿的地方(防護支架、噴漿)10米以內(含10米)處理費用由乙方負擔，超出10米的費用由雙方另行協商。

(三)隧道除渣:由發包人指定地點堆放，承包人負責修路、運輸。所有除的砂石料所有權歸發包人，治理由發包人負責，治理費用由發包人承付。

(四)工程完工後按實際工程量結算，若超出997米，對超出部分由甲、乙雙方會同監理據實結算。

十八、本協議未盡事宜由甲、乙雙方另作補充協議，補充協議協議與本協議有同等約束力。

十九、本協議自簽訂之日起生效，甲、乙雙方及見證單位(馬橋法律服務所)各執一份，具有同等約束力。

第3篇

依照市場行情，行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實守信的原則，雙方就本工程施工專案協商一致，訂立本合同。

1、承包範圍：強電線路、燈具安裝、進水及設施安裝，弱電線路及設施安裝消防線路，監控線路不在乙方承包範圍內。

三、工程造價：以商定為45000元人民幣，大寫：肆萬伍仟元整。

進場甲方應付給乙方生活費_________元(大寫：____________);裝燈時，甲方應付乙方工程款__________元(大寫：____________);工程完工後付清餘款。

1、甲方責任：做好各施工單位轉調工作，按合同規定及時支付工程款。

六、此合同壹式貳份，雙方各執一份，望雙方遵守，簽字之日起此合同生效。

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

第4篇

甲乙雙方本著友好合作的態度，按照《合同法》等相關法律，在平等公正的情況下籤訂如下合同：

南湖影視基地大觀眾廳所有木工工作範圍，包括頂面開燈孔。

1、工程完成工程量的30%，付全款的10%，工程完成工程量的`50%，付全款的30%，工程完成工程量的90%，付全款

的70%，工程完工，驗收合格後按實際發生收量，結算費用。 2、按施工總額的3%作為保脩金，從竣工之日起1年後支付。

甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，並負責交底工作，如發現圖紙與實際不符，應通知甲方專案頸部，協商後再行施工，不允許自作主張更改設計，如自行更改，所產生的後果由乙方自行負責，乙方施工前應與甲方專案經理部確定施工進度計劃表，並嚴格按照施工進度計劃表施工。 五、 材料 1、 乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應在4天內及時採購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失，如遇所購材料需要一定工期時，需乙方根據材料製作工期提前申請材料清單。

2、 未經甲方同意，乙方不得自行採購材料，若已採購，甲方有權無條件拒絕使用並可拒絕支付該材料的費用.。

5、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發現此類現象，按材料價格加倍從人工費中扣除。

6、甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運。

7、乙方根據工程量開出所需材料清單，甲方有權對乙方所開具的材料清單量進行稽核其合理性，根據施工工藝要求規定其料損不能超出3%，如超出，按市場價扣除超出部分費用。

順延，因乙方因素拖延工期，甲方按照損失扣除費用。

1、 開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證影印件，每月向甲方報工人工資表。 2、 未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜，乙方自行負責施工人員吃住。。

4、未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或怠工。

1、 乙方自帶施工所需工具，並保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。

2、 因工具所產生的易耗品(如鑽頭、鋸片等)由甲方承擔。

3、每一位現場人員必須佩帶安全帽，爬高必須佩帶安全帶，安全帽及安全帶由乙方自己負責。

4、乙方要嚴格注意施工安全，如因違反操作規範出現工傷，由乙方承擔一切費用。 十一、維修

1、 因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在兩年內無償維修。

2、 普通維修乙方應在甲方通知乙方後，兩天內及時維修。

3、 若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發生的人工費用按實從保脩金中扣除。

1、 乙方在施工過程中，由甲方或監理單位提出施工不符或不合格之處，乙方應馬上更改。

2、 乙方完工後，必須保證符合甲方及監理單位的施工要求。

1、工程為清包，甲方只提供材料。施工工具等裝置由施工承包人自備自理。

2、施工單位必須保證施工質量，發生施工質量問題，施工單位應及時予以改正。如竣工驗收時發現質量問題，施工單位應立即予以改正，在未達到甲方的整改要求前甲方有權拒付人工費。

3、施工人員要文明施工，禁止野蠻施工。要愛護現有成品，造成現有成品破壞，由施工隊賠償。

4、施工單位負責及時清理建築垃圾至規定位置，工程施工結束後，施工人員負責場內建築垃圾清運，完畢後方可立離場。

5、承包人應加強對現場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現場違法亂紀，一旦發生問題，後果自負。

十六、此協議一式兩份，甲乙雙方簽字生效，雙方各執一份。