承攬合同4篇 "承包之道：成功贏得合同的關鍵"

承攬合同是一種企業間簽署的一種重要合同。它一般包括明確的合同雙方、合同承攬內容、合同的價款、交付時間、付款方式等內容。本文將介紹承攬合同的基本內容和注意事項。

第1篇

除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

(1)承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_________％或酬金總額_________的違約金。

(2)定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值_________％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_________％的違約金。

8．以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

9．本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

10．本合同一式_________份，正本雙方各執_________份，副本送工商行政管理局存查。

11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

第2篇

根據《中華人民共和國合同法》和《建築法》及有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽定本協議，共同遵守。

一、乙方作為公司專案部承攬施工該工程，實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅，經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣 元。專案部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監管。

二、乙方必須嚴格執行國家法律法規，嚴格執行國家有關建築、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定，安全生產、文明施工，認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種裝置或起重裝置必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續，不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本專案的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同並撤銷專案部。

三、甲方有權對正在施工的工程專案和施工地盤進行正常的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。

四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。

五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題，所有涉及本工程專案的勞動工資問題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。

六、乙方應配備和組建好專案經理部，建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系專案經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。並自覺遵守上級有關部門規定，按時做好技術檔案及安全內業等資料，隨時接受上級部門的檢查，並將有關證件材料及時上交公司。

七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理，並負責為本專案施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險，並對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。

八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定，正確計算施工成本，賬簿設定齊全，以備稅務機關檢查，並及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其餘撥付給乙方。

九、由於建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任;由於乙方人員、材料、裝置、施工方法等原因導致工期延誤，後果、責任由乙方自行承擔。同時，若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。

十、乙方對安全生產負有直接責任，發生安全事故由乙方承擔責任並接受上級部門的處罰和法律責任。

十一、乙方自行負責收集整理各項施工檔案，該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告後30天內交公司一份存檔備查。

十二、依據施工合同，掛靠有效期在合同範圍內，有效期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務後，本合同自動解除。

第3篇

根據《中華人民共和國合同法》和《建築法》及有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽定本協議，共同遵守。

一、乙方作為公司專案部承攬施工該工程，實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅，經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。專案部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監管。

二、乙方必須嚴格執行國家法律法規，嚴格執行國家有關建築、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定，安全生產、文明施工，認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種裝置或起重裝置必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續，不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本專案的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承擔；同時甲方有權單方面解除合同並撤銷專案部。

三、甲方有權對正在施工的工程專案和施工地盤進行正常的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。

四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。

五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題，所有涉及本工程專案的勞動工資問題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。

六、乙方應配備和組建好專案經理部，建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系專案經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。並自覺遵守上級有關部門規定，按時做好技術檔案及安全內業等資料，隨時接受上級部門的檢查，並將有關證件材料及時上交公司。

七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理，並負責為本專案施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險，並對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。

八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定，正確計算施工成本，賬簿設定齊全，以備稅務機關檢查，並及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其餘撥付給乙方。

九、由於建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任；由於乙方人員、材料、裝置、施工方法等原因導致工期延誤，後果、責任由乙方自行承擔。同時，若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。

十、乙方對安全生產負有直接責任，發生安全事故由乙方承擔責任並接受上級部門的處罰和法律責任。

十一、乙方自行負責收集整理各項施工檔案，該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告後30天內交公司一份存檔備查。

十二、依據施工合同，掛靠有效期在合同範圍內，有效期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務後，本合同自動解除。

第4篇

編號:_____________定作方(以下簡稱“甲方”)：____________住所地址：______________________________聯絡方式：______________________________手機號：______________________

承攬方(以下簡稱“乙方”)：____________單位地址：______________________________法定代表人：____________________________監理人及電話：______________________

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就甲方的友誼超市 店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：

1.3 工程承包方式：雙方商定採取下列第_____種承包方式。

(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)

(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(3) 乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

若本工程實行工程監理，甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理工程師的姓名、單位、聯絡方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。

3.1甲方自行設計並提供施工圖紙，交圖時間為_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份.(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙);

3.2甲方委託乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);

4.1開工前____天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設應採取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護，並且雙方簽訂“物品清單”;

4.2 開工前將原有的電話裝置拆除;提供施工期間的水源、電源，並說明使用注意事項;

4.4 禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建築的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及裝置管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;

4.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;

4. 6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協助提供物管所需相關材料。

5.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》，保證工程質量，按期完成工程;

5.2 在甲方未正式提供有關部門的審批檔案前，嚴禁改動建築主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等，否則應承攬相應責任;

5.3嚴格執行本市有關施工現場管理的`規定，不得擾民及汙染環境;

5.4保護好原居室室內的傢俱和陳設，保證居室內上、下管道的暢通;

5.5保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場;

5.6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;

5.7乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂後，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的專案經理。甲方關於工程的相關事宜均應與乙方專案經理聯絡，以確保工程中的統一指揮和管理。

6.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂後如有工程專案或施工方式的變更，須由雙方協商後簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七：家庭裝飾裝修工程變更單)，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切後果，均由甲方承擔;

6.2合同簽訂後，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回託運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工專案已施工，甲方需支付乙方該專案的施工費、材料費、管理費及拆除費;

6.3 甲方第二次支付工程款後增加的施工，乙方需在收到甲方該增加專案100%的工程款後方予以施工。

7.1 由甲方提供的材料、裝置，其規格、質量應符合設計要求(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、裝置運到施工現場並通知乙方，雙方共同驗收並辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔;

7.2 由乙方提供的材料、裝置的(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在料、裝置運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提;

7.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備註乙方代購)，在材料運至施工現場並經甲方驗收認定後方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料採管費(材料款的____%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任;

7.4 除合同註明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、裝置、潔具、燈具等，均由甲方購買並按時運到現場;若需要乙方代購，加收所購材料款____%的採購費及運輸費。

8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

8.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延;

8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。

9.1 雙方約定本工程施工質量按下列第______項標準驗收：

(2)如協商達成一致意見，由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

10.1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：

(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收; (2)油漆、面層塗料施工前驗收; (3)竣工驗收。

乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附件八：工程驗收單)。若甲方接到通知後，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;

10.2 工程竣工驗收合格並結清工程餘款後，乙方向甲方辦理移交手續(見附件九：工程結算單)，並填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十：工程保修單)

11.1 雙方約定按以下第_____種方式支付工程款： (1)合同生效後，甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款：

(2)______________________________________ 支付次數 支付時間 付款比例 支付金額 第一次 合同簽訂之日

第二次 隱蔽工程驗收後3日內 第三次 竣工驗收合格後4日內

11.2工程驗收合格後2日內，乙方應在向甲方提出工程結算，並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後2日內如未有異議，雙方應在工程結算單(見附件九：工程結算單)上簽字，甲方並同時向乙方結清工程尾款。

11.3甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清後，乙方應穨甲方開具正式統一發票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責任由甲方自負。

12.1合同簽訂後，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意後，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價______%的違約金;若因此造成損失的，違約方應予以賠償;

12.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，並視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;

12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金; 12.4由於乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。

12.5由於甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。 第十三條 合同爭議的解決方式

雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第______種方式解決：

雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第______種方式解決：

14.1工程地在市區以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%-10%的遠端施工費;

14.2因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點，甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_____________元，(此費用不在工程款內);

14.3施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工負責人____________負責保管工程竣工移交後，甲方負責提供新鎖__________把，由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;

15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)後生效，甲、乙雙方各持一份;

15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)後生效，三方各持一份;

15.5本合同實行當事人自願鑑證，以保護合同當事人的合法權益。

15.6合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。 合同附件：

附件一：家庭裝飾裝修工程施工專案確認表 附件二：家庭裝飾裝修工程內容和做法一覽表 附件三：家庭裝飾裝修工程報價表 附件四：甲方提供裝修裝修材料明細表 附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表 附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙 附件七：裝飾裝修工程變更單 附件八：工程驗收單 附件九：工程結算單 附件十：工程保修單

_________________________________________________ 甲方(簽字)：_____________ 乙方(蓋章)：_____________

家庭裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章)：____________