施工承攬合同3篇 "建築承包合同:確保施工順利進行的關鍵"
“施工承攬合同”是指建設工程的委託人和承包人之間為明確工程的基本條件、工程範圍、雙方的權利、義務和責任而簽訂的合同。在建設工程中,承攬合同承載著工程實施的基礎和保證。
第1篇
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條款》及國家建築施工合同文字的規定,結合本工程具體情況,雙方達成以下合同條款內容:
一、承包專案:甲方有 工程,地址承包給乙方施工,工程專案 ,工程價格 ,其中單價內容有一切輔助用工及圖紙範圍內一切相應工作內容( )等。
二、工程質量:乙方必須嚴格遵守建築工程施工質量驗收標準,按甲方提供的圖紙施工,確保質量,達到優質工程,所有施工程式必須按有關規定標準要求執行,如乙方出現質量問題而造成返工的,工料損失均由乙方自身承擔,在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前,必須經甲方驗收合格後方可進行下道工序施工。
三、施工程式:工程所需的'原材料由乙方自行採購,甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格後方可使用。如因設計方案或甲方方案變更,乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進度計劃如期完成,不準找任何藉口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限:總工期 天,要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業,從 年 月 日至 年 月 日竣工,乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量,如在規定期限內沒有完成,造成工期拖延的,將以合同總價的5‰每天進行罰款,罰款在合同總價中直接扣除。
五、安全責任:乙方在施工期間要嚴格遵守《建築安裝工人程安全生產基本規定》,盡心盡責做好安全工作,不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架鬥毆及拋物等現象,出現一次均處500元罰款,並要求肇事者從事發日至工程結束不準進入工地,罰金在合同總價中直接扣除。由於乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔後果,甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閒雜人員進入。
六、文明施工: 乙方必須達到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機械及用具事項:所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作,只負責圖紙和技術服務。
八、付款方式:根據所做工作量按期付款50%,按要求將圖紙範圍內合同內的所有工作量全部做完並驗收合格後付至總價的90%,留10%作為工程質保金在交付後一年內付清。
九、備註: 本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,字雙方簽字之日起生效。
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
第2篇
根據《中華人民共和國合同法》和《建築法》及有關規定,結合本工程具體情況,經雙方協商一致,簽定本協議,共同遵守。
一、乙方作為公司專案部承攬施工該工程,實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅,經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣 元。專案部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監管。
二、乙方必須嚴格執行國家法律法規,嚴格執行國家有關建築、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定,安全生產、文明施工,認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種裝置或起重裝置必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的,甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續,不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本專案的其他事宜而引起的一切責任和損失,全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同並撤銷專案部。
三、甲方有權對正在施工的工程專案和施工地盤進行正常的管理和指導,乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況,甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛,完全由乙方負責,甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題,所有涉及本工程專案的勞動工資問題均由乙方自行負責,甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好專案經理部,建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系專案經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。並自覺遵守上級有關部門規定,按時做好技術檔案及安全內業等資料,隨時接受上級部門的檢查,並將有關證件材料及時上交公司。
七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理,並負責為本專案施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險,並對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定,正確計算施工成本,賬簿設定齊全,以備稅務機關檢查,並及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其餘撥付給乙方。
九、由於建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤,乙方不承擔相應責任;由於乙方人員、材料、裝置、施工方法等原因導致工期延誤,後果、責任由乙方自行承擔。同時,若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準,乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產負有直接責任,發生安全事故由乙方承擔責任並接受上級部門的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工檔案,該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告後30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據施工合同,掛靠有效期在合同範圍內,有效期滿,雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務後,本合同自動解除。
第3篇
依照《中華人民共和國合同法》以及相關法律法規,遵循平等、自願和誠實信用的原則,雙方經協商就乙方提供施工機械承包甲方發包工程的相關事宜達成協議如下:
第一條:施工專案名稱. 施工內容 施工地點施工期限:_____ 年____月___日起至相應工程完工。
一、機械裝置: 序號_____、機械名稱 、規格_____、型號、數量_____(臺)。
二、工程款計價方式:累計簽發的時間,按累計時間乘以單價進行計算,不考慮作業次數。單價為:用挖鬥___ 元/小時,用破碎___ 元/小時。
1、甲方在乙方當次臺班完工後,由甲方指定的現場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;並認可此人簽發的單據,
2、機械裝置按實際工作時間進行計量,精確到分鐘。連續作業(或機械故障)間歇時間在10分鐘內,不予以扣除臺班時間,超過10分鐘應扣除相應時間。
3、乙方每天工作後應及時要求甲方給予簽發單據,簽發單據的時間若超過1天甲方將不予認可其量。
甲方以工程開工日為起算日,甲方支付乙方的工程款項按現場工程完成進度付款,完成工程進度50%時,甲方按挖機總工時的30%支付乙方款項,完成工程進度100%,甲方按按挖機總工時的60%支付乙方款項,餘款待甲方工程建設方結算付款後全部結清。乙方收到甲方支付的工程款時,應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》
一、乙方應當按照合同約定的時間、地點,按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本專案施工現場。
二、甲方應就乙方提供機械的型號、規格、附件、數量、質量等與乙方共同進行驗收並簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格後方可投入使用的機械裝置。
三、甲方除承擔本合同約定的工程款外,其餘因機械裝置運輸、使用、施工等發生的全部費用均由乙方承擔。
四、機械裝置由乙方負責管理。施工特種作業人員,應當符合國家法規,持證上崗。乙方也可委託具備相應資質的專業人員承擔機械裝置管理,受託方行為視為乙方行為。 乙方應提供機械裝置管理的資料,滿足施工專案受檢需要。
五、因故障造成機械無法正常執行,乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械裝置的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。
六、機械裝置發生事故或未遂惡性事故時,乙方應及時組織搶險,防止事態擴大,保護現場,並報告甲方和有關部門,聽候處理。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承擔:
1、屬於乙方使用不當或者現場安全措施不當所發生的事故;
2、屬於違章操作或非現場管理人員違章指揮發生的事故;
3、屬於機械裝置製造質量、機械裝置技術狀況不良、機械裝置發生故障,安全裝置失效所發生的事故;
1、甲方有權按照該專案的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統籌安排,包括機械的數量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械裝置和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任,乙方應在24小時內換人,否則甲方將另行安排機械進場,乙方無條件退出。並承擔由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機械出現故障無法使用的,甲方有權要求乙方更換同等型號、效能的機械;乙方不能履行前述義務時,甲方有權單方解除本合同。
4、若乙方因機械裝置和駕駛員均不能勝任作業要求,甲方可無理由,無條件的中止乙方繼續作業,甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出,並不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單並支付合同價款。
6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業、工作操作的協助和便利。
l、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械裝置。乙方應當向甲方提供機械裝置生產廠家的生產許可證、產品合格證等檔案。
2、乙方應當提供技術保障,承擔機械在施工期間的維修保養義務。
3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗,服從甲方管理,遵守甲方各項規章制度。
任何一方不履行或者不適當履行合同義務,應當承擔違約責任,向對方支付違約金;給對方造成損失的,應當賠償損失。
甲方未按合同約定支付工程款時,每逾期一日,須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時,乙方有權單方解除本合同並要求甲方支付違約金並損失賠償。
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械裝置或提供的機械裝置型號和規格與合同不符,經甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的,甲方有權解除合同並要求乙方支付違約金並賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機械裝置的,每逾期一天,須向甲方支付違約金20xx元並賠償甲方因此遭受的全部經濟損失;乙方逾期超過5日的,甲方有權解除合同。
3、因乙方機械裝置故障、違章作業或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時,甲方有權單方解除本合同,要求乙方退場並賠償甲方的經濟損失。
4、除本條前三項約定外,乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經濟損失時,乙方應全額賠償甲方的經濟損失並按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。
5、乙方與甲方訂立本合同後,乙方有義務協調專案所在地的四鄰關係、周邊關係、村民關係,自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無法正常施工時,甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經濟損失。
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,可部分或全部免除責任,但應當及時告知對方,並自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。
本合同發生的爭議,由雙方協商解決,協商不成時,向工程所在地人民法院起訴。
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁,一式_____份,具有同等法律效力,其中甲方_____份,乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面檔案,經雙方簽署確認後為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,解釋的順序除有特別說明外,以檔案生成時間在後的為準。
3、本合同未盡事宜,雙方可協商簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
-
國小生消防安全教育心得7篇
通過總結心得體會,我們能夠更好地設計未來的藍圖,心得體會是我們在實踐中遇到問題後的寶貴啟示,本站小編今天就為您帶來了國小生消防安全教育心得7篇,相信一定會對你有所幫助。國小生消防安全教育心得篇1為了進一步加強學校安全工作,增強學校師生消防安全意識,提高自...
-
好人好事的事蹟材料優質7篇
很多人物的感人事蹟都是在我們記錄下來的,一份有意義的事蹟材料是可以讓更多的人知道正能量的,本站小編今天就為您帶來了好人好事的事蹟材料優質7篇,相信一定會對你有所幫助。好人好事的事蹟材料篇1陸炎,是xx中醫院的一個外科護士,來到中醫院工作已近二十年了,從一個...
-
2024年世界無煙日活動方案5篇
我們在述職報告彙總要反思自己的不足,並提出改進的方案,應急預案的制定可以提前制定救援方案,下面是28寫作材料小編為您分享的2024年世界無煙日活動方案5篇,感謝您的參閱。2024年世界無煙日活動方案篇1一、活動背景及目的:20xx年5月30日是世界衛生組織(who)發起的第...
-
毛概實踐報告社會調查報告5篇
實踐報告一定要根據個人的實際實踐任務來完成,這是一件很有必要的事情,好的實踐報告要充分強調此次實踐的主動性以及參與意識,本站小編今天就為您帶來了毛概實踐報告社會調查報告5篇,相信一定會對你有所幫助。毛概實踐報告社會調查報告篇1題目:家鄉環境汙染型別、發...
相關文章
- 自建房承包施工合同2篇 《自建房承包施工合同:如何規避風險,確保質量和進度?》
- 建築安裝工程承包合同3篇 "建築安裝工程合同:承包精細,無憂保障"
- 鋼結構承包合同5篇 鋼結構工程承包合同:確保專案順利交付的關鍵檔案
- 建築工程施工承包合同範本4篇 建築承包合同模板:施工規範 & 解決糾紛
- 建築施工承包合同範本6篇 《精準合同,貼心保障》——建築施工承包合同範本
- 房屋建築施工承包合同協議2篇 建築承包合同:確保房屋施工質量的關鍵!
- 建築包工包料合同3篇 完善的建築承包合同:包工包料,確保無憂施工
- 施工工程承包合同8篇 "建築工程承包合同:避免糾紛,合作無憂"
- 施工工程承包合同4篇 工程承包合同:築夢合作
- 建築施工總承包合同3篇 施工總承包合同:打造安全高效的建築始於契約