簡單的農村建房合同協議書9篇 精簡農村建房協議，40字以內

本篇文章主要介紹了一份簡單的農村建房合同協議書，內容涵蓋了雙方約定的建房時間、房屋結構、價格及付款方式等方面，旨在為農村建房的業主和承包商提供一份完整的合同模板。

第1篇

採用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務、建築技術、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產生活用具等。乙方不負責樓梯、樓面、樓底、現澆混凝土板面與板底的粉刷。甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，並保管好材料，不得丟失。

乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建築，包括牆體、樑、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前向外牆貼瓷磚、後向牆面粉水泥砂漿、衛生間地面及牆面貼瓷磚、安裝瓷盆、大便器、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。

承包價格每平方米元，建築面積按每層樓外牆計算。女兒牆按每米元計算，包括水泥砂漿抹面。樓面混凝土搗制另請施工隊伍，所需費用甲乙雙方各負擔50%。1

乙方完成第一層磚砌澆好樓面甲方付款___________元;甲方付清後乙方開始第二層磚砌，澆好樓面後甲方付款________________元;付清後乙方開始第三層磚砌，完成第三層磚砌澆好樓面甲方付款__________元;工程全部完工，經驗收合格後一次付清。(如果甲方修改房屋樣式或加高屋頂等原因導致工程量增加，則對增加的工程量另外計算價錢。)五、質量要求

乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

以上就是農村建房合同怎樣寫的相關內容，希望對你有所幫助，如果還有其他疑惑，請繼續重新詢問我們。

第2篇

甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮__村__組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本加工承攬合同。

⒈甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料。根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。

⒉乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並交付建房成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。

⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由甲方自帶，費用由乙方自理。

⒋工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

⒌乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

⒈乙方應當本著保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。

⒉重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收後方能進行下一工序。

⒊甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

⒋房屋建成後一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。

⒈工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。

⒉付款時間：第一次付款在施工開始後___天內，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工並經甲方檢驗後____天內給付。

⒈由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金___元，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。

3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元(或每日承擔違約金____元)。

⒉如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

5。以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

第3篇

甲方磚房1棟平米防震居民房，經雙方協商承包給乙方，每平方米元，共計人民幣(大寫：)包括地暖(塑管每米3元左右)雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本倆，以期共同遵守：

1、乙方進入施工工地現場，甲方必須負責三通一平工作，建築用電距離不超過300米，電水路由甲方負責，所需的水電費由乙方支付。

2、甲方負責解決施工人員臨時住處，所產生的費用由乙房負責。

3、甲方負責提供相應不底於90平方有效圖紙，圖紙上有雙方簽字，不能隨便更改，如需要更改雙方商量後同意甲方要負責所造成的損失。增加的合同外的工程部分，甲乙雙方談好價格後再訂合同方能進行施工。

②牆體外牆___內牆___砌築時內外錯縫一般採用水泥沙漿

強度要達到(150號)四角有構造柱四角和內樣交換處一般要求__公分配兩根__毫米拉接筋沙漿的飽滿度必須要達到三一砌築法(一快磚一鏟灰一擠揉)並使用前必須把磚潛水溼潤

③圈過樑：過樑高度不低於__公分，鋼筋直徑不宜小於__毫米，剛箍直徑不低於_毫米，最大距不宜超過___毫米，圈樑高度不低於___毫米上下圈樑

④屋頂先腳板，鋼筋不宜__毫米，距離__公分，混淋土___級交標號屋面爐灰前面高度___公分，後面__公分，爐灰上面5公分混淋土，__公分沙漿抹廣抹牆裡外水泥沙漿抹廣__

⑤地板磚____黑白由甲方自選定價__元一塊，如造過__元由甲方自付，磚黑白由甲方自選衛生間牆磚，不低於___元，牆內刷房池塗料，電線用4平米銅芯線，每件房一隻熱光燈插座一隻開關一隻

⑥門窗：內門用實木門，窗戶。塑鋼海螺牌外門，防盜門，乙方施工時要保證質量。在施工過程中甲已雙方互相協商

開工付___，土牆砌好付___，刷塗料前付___，___交工一次付清。還剩餘___一年維修給清。

第4篇

甲方擬在本村組原莊基上修建房屋，乙方長期從事農村房屋修建，具有一定的專業水平和知名度，甲方現將修房承攬給乙方施工，雙方在平等互利、協商一致的基礎上達成如下合同：

甲方擬建磚混結構一層平房，甲方已完成打地基及底圈樑，現將房屋地上的修建承攬給乙方施工，承攬範圍包括砌牆修建主體、打上圈樑、上屋面、房屋內粉刷、貼瓷(門前牆面外貼瓷、客廳牆面內貼瓷、廚房及衛生間內貼衛生瓷)、地面水泥壓光、房屋東側水泥外粉牆;

1、面積計算方式：房屋修建完後雙方先丈量所建房屋長度與寬度，是從一側房屋滴簷水起到另一側房屋滴簷水止，相乘得到的面積減去院內亮天面積後為房屋計價面積。房屋計價面積為平方米;

2、價格：雙方約定單工價為 元/平方米(大寫元/平方米)，總工價(房屋計價面積乘以單工價)為 元;

3、支付方式：在本合同簽訂之日前，甲方向乙方支付元(大寫元)作為定金，在主體修建打上圈樑上屋面後甲方向乙方支付元(大寫元)，在粉刷完畢甲方驗收質量合格後，向乙方支付元(大寫 元)，下剩款項在____年月日前付清。

本合同的期限從____年月日起到____年月日止。其中砌牆修建主體、打樑上屋面在____年月日前完成，房屋內粉刷、貼瓷、地面水泥壓光、房屋東側水泥粉外牆在____年月日前完成;

1、甲方根據約定向乙方支付價款，並根據乙方施工進度其提供建房所需的水泥、沙子、鋼筋等建築材料;

2、甲方應當提供乙方使用的水、電，並保證水電能正常使用;

3、乙方根據甲方修建房屋設計意圖保證按期完成工程，且房屋質量符合行業要求及一般要求，所需的專業裝置如攪拌機、架板及架管等由乙方提供;

4、乙方施工中自行指揮所僱人員各負其責，組織施工並進行監督，對房屋質量負責，乙方積極採取安全措施，確實抓好安全生產，施工中如發生安全事故，所造成的傷害均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

5、甲方不參與乙方組織的施工，但有權對乙方施工過程進行監督，如發現乙方修建房屋存在出現質量問題，甲方應當及時與乙方溝通，有權讓乙方進行及時糾正。甲方驗收乙方所建房屋質量合格後雙方簽字，乙方完成交付義務。

1、甲方應當按約定期限內向乙方支付工價，如果違約，每逾期一日，甲方按向乙方支付違約金;

2、乙方應當按約定期限內保質完成施工，如果違約，每逾期一日，乙方按向甲方方支付違約金;

3、如房屋質量存在問題，甲方有權讓乙方及時重作或者修理，如甲方通知乙方後三天未到，甲方有權讓他人進行修理或者重作，所需的拆除及修理、重作等費用由乙方承擔;

施工過程中，本合同未盡事宜或者變更承攬內容由雙方及中間人友好協商解決，可簽訂補充合同，與本合同具有同等法律效力;

本合同經甲、乙雙方簽字後生效，一式三份，由甲乙各執一份，中間人執一份，具有同等法律效力。

第5篇

甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮__村__組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本加工承攬協議。

⒈甲方負責提供磚、水泥、沙子、水電、鋼材等建築材料。根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。

⒉乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並交付建房成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。

⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

⒋工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

⒌乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

⒈ 方應當本著保質保量的原則，按照甲方要求施工，加強質量管

⒉ 要施工過程：如地基、澆築須經甲方驗收後方能進行下一工序。 ⒊甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

⒋房屋建成後一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。

⒈工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米___元。每層主體完工後按照實際完成工程量預付人民幣___元為預付款。

⒈由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。

3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元(或每日承擔違約金____元)。

⒋ 以上協議，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充協議，補充協議與協議同具有同等法律效力。

第6篇

甲方委託乙方承建民房一幢，為明確雙方在承建過程中的權利、義務，經雙方協商同意簽訂本合同。

1、甲方將其住宅主體工程以包工不包料的方式承包給乙方承建。

2、甲方負責提供施工用的水源、鋼材、水泥、磚、沙、石、石灰等建築材料。甲方應及時提供以上建築材料，以免影響乙方正常施工進度。

3、乙方自帶建築所需的一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板、搭架用的竹木等，費用由乙方自理。乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。

建房工期為天，自挖地基，標高正負零零線開始施工算起。

乙方必須按照安全施工規範和技術要求，採取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，並承擔由於自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。如有此類情況出現，責任與甲方無關。

乙方不得有無正當理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可相應順延。

乙方進場後，甲方將預付工程款元，以後將按工程進度付款。每層澆注封頂後，若無質量問題，甲方即向乙方支付該樓層的部分預付工程款元。餘下的人工錢待整個工程竣工並經驗收合格，乙方將工程全部交給甲方使用後3月內全部付清。

1、乙方承攬建設工程的質量達不到約定要求的，乙方要無償修理、返工或重作;造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，辭退乙方，並只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。

3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付人工錢，則按銀行有關逾期付款辦法的規定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。

4、除非雙方協議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方在承擔上述違約責任後仍應繼續履行合同。

第7篇

現甲方 村 號原有層房，委託乙方施工承建。甲方自備所有材料，即包清工的形式發包給乙方。為了保證質量，能按時完成任務，甲方與乙方就有關具體事項達成以下協議：本合同條款本著公平，公正的原則，雙方充分協商達成一致意見並簽訂本合同，雙方必須嚴格遵守執行。

二、 工程地點： 工程限期：從 年 月 日至 年 月 日止。

四、承包方式：乙方以包工的形式承建甲方的樓面加建工程，甲方全包料，包括模板、頂架、外牆排柵及施工機械的租賃等及它細節工具及一切建築材料。乙方負責其他用於施工的輔助裝置如(料斗、推車、小型攪拌機，架板架管等)。

六、建好後乙方搞好屋內、四周衛生，做好防火防盜。做到人走場地清。

七、 乙方在建房施工時，一定要保證質量。如有不符合質量問題，甲方要求翻工，乙方必須服從或雙方協商解決。

八、 1、乙方在施工期間一定要做好安全措施。由於自身安全措施不力，造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方責任。

2、如果造成傷亡事故，由人民法院裁定後由責任方承擔有關費用。

3、施工過程中若造成鄰居房屋損壞，由乙方負責維護維修，甲方積極幫助解決。

九、若遭受自然非人為干擾，影響乙方施工，損壞的建築材料，由甲方負責。另外，如需修改施工內容，增加工程專案必須與雙方商量，雙方達成一致，做到互相尊重、順利完成本次施工任務。

十、 乙方進場後，施工用水用電由甲方負責，保證施工場地通水通電。

十一、 付款方式：開工首付工程量的'` %，完工後一週內全部付清。

十二、 本合同書經雙方確認後，即生效，雙方必須嚴格遵守執行。

十三、本合同共一式二份，甲、乙雙方各執一份，列印和手寫具有同等法律效力，未盡事宜需經雙方協商，意見一致後可作補充條文。結算付清工程款項後，本合同書自然終止無效。

第8篇

轉讓方(以下簡稱甲方)：_______________________________承受方(以下簡稱乙方)：_______________________________根據《中華人民共和國合同法》及其它法律，在平等、自願的基礎上協商一致，甲方自願將該宅基地轉讓給乙方使用，甲乙雙方為此達成如下協議：

甲方____________________宅基地面積__________平方米四指為：東鄰_______西鄰_______南鄰_______北鄰_______。(附有宅基地照片及平面圖附件，注雙方簽字)

甲方和乙方共同協商確定此宅基地自建房出讓價為小寫：___________大寫：________________乙方向甲方以現金方式一次性付清宅基地款，甲乙雙方自簽字之日起生效，雙方均不得反悔，不得以任何理由改變本合同協議。

1、甲方在簽字後，收到乙方宅基地款前，甲方應向乙方提供土地產權證明，並保證此宅基地沒有產權糾紛和財務糾紛，如交接前後發生一切糾紛，則由甲方承擔全部責任。

2、乙方在土地使用和建房期間辦理房屋產權和各種手續時，

甲方應積極配合乙方，應無怨無悔，無任何附加條件為乙方提供協助，該宅基地在合同生效後，包括以後在建房屋所有產權如國家和任何單位以及個人在徵收該宅基地和在建房屋所有款項歸屬乙方，與甲方無關，在以後辦理土地使用及房屋產權證時甲方必須配合支援，房屋產權人的乙方所有。

3、在施工過程中如因甲方原因，如發生土地權屬，不能辦理合法建房手續、土地使用證、房產證，相鄰關係糾紛，政府部門阻止建房等一切糾紛問題，甲方應積極配合調解，應保證此宅基地建房順利完工。在此期間所產生的費用則由甲方承擔。

4、本合同自簽字之曰起生效後，房屋土地權屬歸乙方持有。

5、房屋歸屬權，今後如政府部門允許私人轉讓過戶時，甲方應積極無任何附加條件配合乙方辦理過戶手續(注：辦理過戶手續時費用則由乙方承擔)。

6、合同生效後甲方應保證此自建房順利完工，如政府部門因建房手續不全，執法局阻止施工等造成誤工或停工，甲方應根據實際情況退回此宅基地自建房款項。

7、甲方原有的自來水與電合同生效後也應同時一起轉讓歸屬乙方所有。

合同生效後，甲方未按合同規定將宅基地按時交付乙方使

用，乙方有權追究甲方違約責任，每天1000元違約金，一個月後視為嚴重違約，甲方按宅基地款及在建房屋造價的總房款十倍向乙方支付違約金。甲方不得以任何理由拒絕向乙方賠付違約金。

甲乙雙方在履行合同中若一旦發生糾紛，先由證明人調解，若調解不成則通過當地人民法院訴訟解決。

合同簽訂地點：____________________________本合同雙方和證明人約定簽字後生效。

第七條：本合同一式肆份，甲乙雙方及證明人各執一份。

甲方(出賣人)(姓名：夫妻雙方)：__________________乙方(買受人)(姓名：夫妻雙方)：__________________

第9篇

甲方在__鎮__村建房屋一棟，建築總面積約____平方米，由乙方承包施工。經雙方協商同意，特簽訂如下合同：

採用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務、建築技術、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產生活用具等。

乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建築，包括牆體、樑、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前向外牆貼瓷磚、後向牆面粉水泥砂漿、衛生間地面及牆面貼瓷磚、安裝瓷盆、大便器、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。

每平方米____元，建築面積按每層樓外牆計算。女兒牆按每米壹拾元計算，包括水泥砂漿抹面。樓面混凝土搗制另請施工隊伍，所需費用甲乙雙方各負擔____%。

完成第一層磚砌並搗制好樓面付____元，完成第二層付款____元，完成第三層付款____元，工程全部完工，經驗收合格後一次付清。

甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，並保管好材料，不得丟失。

乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

文明施工，如果乙方施工人員出現工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

主體工程工期為____個月，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在____年__月__日前完成主體工程，完工時間不能超過__天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。乙方所需材料，應兩天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。

本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。