裝飾工程合同範本9篇 精編裝修合同範本

此文提供了一份裝飾工程合同範本，旨在幫助合同起草人士瞭解合同模板的要素和重點，從而在簽署裝飾工程合同時更加嚴謹和完整。另外，本文還將對裝飾工程合同的主要內容加以解析，方便讀者深入理解和運用。

第1篇

就裝飾工程，經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書，共同遵守如下：

四、工程期限：本工程自×年×月×日至×年×月×日完工。

1、合同簽訂後甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額預付款。

2、開工後，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額預付款，餘額在工程驗收合格一次性付清。（以預算書單價為標準，以實際工程量結算）

本工程所需的工程材料由乙方負責採購，及時組織進場，材料裝置保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。

1、乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。

2、乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可後，該資料作為本合同不可分割的一部份，由於設計缺陷造成追加投資，及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。

3、施工中甲方提前增改專案，必須事先通知乙方，並雙方簽字附加協議，提出的增改專案對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。

4、乙方應瞭解遵守物業管理處有關規定，遵守施工技術規範，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。

5、如因乙方不遵守物業管理處有關規定，造成罰款的由乙方負責。

1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。

2、由於乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。

3、由於乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切後果由乙方負責。

由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收後，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量，安全問題由甲方承擔責任並以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。

任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。

本合同有不詳之處，甲、乙方通過協商補充協議或條款，如本合同甲、乙方發生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。

十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執兩份，經雙方代表簽字和蓋章後即生效，具有法律效力。

第2篇

本裝飾工程經雙方充分溝通友好協商的情況下籤訂本合同書，共同遵守如下內容：

四、 工程期限：本工程自 年 月 日至 年 月 日完工。

4、工程結束後，在甲方工程驗收合格三個工作日內甲方應付乙方工程造價餘額(共計： 元)

七、 材料裝置：本工程所需的工程材料由乙方負責採購，及時組織進場，材料裝置保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個良好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理到小區指定位置。

1、乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有變動需和甲方共同協商決定。否則所造成的損失由乙方負責。

2、 乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料樣品明細，雙方認可後，該資料作為本合同不可分割的一部分。

3、 施工中甲方提前增改專案，必須事先通知乙方，並雙方簽字附加協議，提出的增改專案對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。

4、 乙方應瞭解遵守物業管理處有關規定，遵守施工技術規範，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。

5、 如因乙方不遵守物業管理處有關規定，造成罰款的由乙方負責。

1、 本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。

2、 由於乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。

3、 由於乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切後果由乙方負責。

由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，如工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量，安全問題由甲方承擔責任並以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。

任何一方違反本合同的條款，所造成的損失，均由違反方負責賠償給守約方。

十二、施工配合：施工過程所有當地行政部門的協調工作由甲方協調解決。

十三、備註：本合同有不詳之處，甲、乙雙方通過協商補充協議或條款，如本合同甲、乙方發生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。(本合同及預算不包含稅金)

十五、本合同報價表一式 份，甲、乙方雙方各執 份，經雙方代表簽字和蓋章後即生效，具有法律效力。

第3篇

根據《中華人民共和國合同法》和《建築裝飾承包合同條列》及其他相關法律法規，遵循平等、自願、公正、誠實守信的原則，結合工程實際，甲乙雙方經友好協商一致，特訂立本合同：

二、 工程承包範圍：《預算書》中所標明的工程專案及內容

雙方約定：本工程由乙方提供設計，由甲方稽核、確認。

上述開工日期為暫定日期，實際開工日期以甲方的開工通知書為準，若開工日期提前或推後，則竣工日期相應提前或延後，工期不變。

工程質量標準：優良。按(gb50210—20xx)建築裝飾、裝修工程質量標準驗收規範執行。

本合同第一條確定的承包範圍內施工面積㎡，合同總造價為人民幣：(小寫) ((大寫)： (不含稅金)。

5、雙方關於本工程的洽商、變更、簽證等書面協議或檔案。

1、開工前部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。

3、負責辦理本工程及各種申請、審批手續，負責繳納物業管理部門收取的裝修押金、出入證等相關費用。

4、委派為甲方工地代表，對工程質量、施工進度進行監督檢查、辦理變更、簽證、登記手續，及時辦理驗收結算。

5、開工前2天，對施工圖紙、施工方案及施工進度計劃進行審定並予以確認或要求乙方予以變更，確認及變更應以書面方式進行。乙方接到甲方確認後，應按期開工;乙方接到甲方變更後，應於48小時內，提出變更後方案交甲方審定，甲方應於48小時內予以答覆。

1、委派 為本工程專案經理，負責按合同約定擬訂施工方案、施工進度計劃交甲方審定。按合同約定組織施工，保質、保量、按期完成施工任務。

2、嚴格執行施工規範、安全操作規程、安全規定、環境保護規定。

3、做好各項質量檢查和施工記錄，會同甲方做好分階段驗收和竣工驗收，編制工程決算。

4、工程竣工尚未移交甲方之前，負責對現場設施和施工成品的保護。

1、乙方應按合同約定的開工日期開工，因乙方原因延期開工的，乙方應按合同總造價的千分之三逐天向甲方支付賠償。

2、因甲方原因不能按合同約定日期開工的，甲方應按合同總造價的千分之三逐天向乙方支付賠償。

1、由於甲方未按合同要求支付工程款項的，乙方有權暫停施工，同時保護好施工現場，甲方應按合同要求工期相應順延。

2、甲方對在施工過程中質量有異議，可要求暫停施工。並向乙方發暫停施工說明書。經技術主管部門仲裁，責任在乙方的，乙方承擔返工或維修責任，工期不順延;經主管技術部門仲裁，責任不在乙方的，乙方可要求甲方賠償因暫停施工帶來的損失，工期相應順延。

1、甲方提供的材料，應在乙方要求的日期運抵施工現場，由乙方檢驗。如材料不符合施工要求，乙方可拒絕使用;如甲方要求乙方使用，應書面提出，乙方不承擔由此產生的質量後果。

3、乙方提供的材料，必須符合合同規定的型號、規格和標準，由甲方檢驗後方可使用。

1、設計變更。施工中甲方需要對原工程設計變更，應提前3天向乙方以書面方式提出變更通知。設計變更應由原設計單位提供變更的圖紙及相關說明。

2、專案變更。施工中甲方需求增加或減少專案，應提前3天向乙方以書面方式發出變更通知。乙方同意後，雙方應辦理簽證，作為追加合同價款和結算的依據。

1、工程完工後，乙方向甲方提供完整的竣工資料及竣工驗收報告。

2、甲方接到驗收報告後三日內組織驗收，並在驗收後三日內予以認可或提出修改意見。乙方應按要求修改，並承擔由自身原因造成修改的費用;由甲方原因造成的修改，其修改費用由甲方負責。

3、甲方收到乙方送交的竣工驗收報告後三日內不組織驗收，或驗收後三日內不提出修改意見，視為驗收合格。

4、工程未經竣工驗收或驗收未通過的，甲方不得使用;如甲方強行使用，乙方不予承擔保修，並視為工程竣工及驗收合格。

1、工程竣工後，乙方應按規定對工程在質量保修期內承擔質量保修責任。

2、乙方應在工程竣工驗收合格之前，與甲方簽定質量保修協議，作為合同附件，具有與本合同同等的法律效力。

1、合同簽定之日，支付總款項的30%，即人民幣元(定金從首期款中扣除);

2、木工進場之日前，支付總款項的35%，即人民幣元(含中期增減項，應附有客戶、專案經理雙方簽字的工程增減項變更單)，逾期3日以上不辦理的，予以停工處理;

3、塗料工進場之日前，支付總款項的30%，即 人民幣(含中期增減項，應附有客戶、專案經理雙方簽字的工程增減項變更單)，逾期3日以上不辦理的，予以停工處理;

4、施工驗收完畢5日內，支付總款項的5%，即人民幣(含尾期增減項，應附有客戶、專案經理雙方簽字的工程增減項變更單)，並辦理保修手續;否則，逾期將視為自動放棄保修權利。

十四、雙方如發生爭議，應通過雙方友好協商解決;經友好協商仍不能解決的，均可向擁有管轄權的人民法院提起訴訟。

十六、本合同書自雙方簽字之日起生效，至保修期結束失效。

法定代表人(簽字)：_________　法定代表人(簽字)：_________

第4篇

就____________裝飾工程，經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書，共同遵守如下：

本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。

1.合同簽訂後甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額 預付 款。

2.開工後，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額 預付款， 餘額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準，以實際工程 量結算)

七、材料裝置： 本工程所需的工程材料由乙方負責採購，及時組織進場，材料裝置保管 場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的 垃圾及廢料由施工方負責清理。

1.乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返 工，所造成的損失由乙方負責。

2.乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可後，該資料作為 本合同不可分割的一部份，由於設計缺陷造成追加投資，及方案設計時 材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。

3.施工中甲方提前增改專案，必須事先通知乙方，並雙方簽字附加協議， 提出的增改專案對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。

4.乙方應瞭解遵守物業管理處有關規定，遵守施工技術規範，因乙方施工 中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。

5.如因乙方不遵守物業管理處有關規定，造成罰款的由乙方負責。

1.本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。

2.由於乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。

3.由於乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切後果由乙方負責。

由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和 有關標準對工程進行驗收，驗收後，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如 工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量，安全問題由 甲方承擔責任並以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。

任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償 給守約方。

本合同有不詳之處，甲、乙方通過協商補充協議或條款，如本合同甲.乙方發生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決 執行。

十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執兩份，經雙方代表簽字和蓋章後即生效，具有法律效力。

法定代表人(簽字)：_________　法定代表人(簽字)：_________

第5篇

按照《中華人民共和國合同法》和建設部《建築裝飾修管理條例規定》結合本工程具體情況，雙方達成如下協義

1、 因甲方原因未按約定完成工作，影響工期：工期順延

2、 因乙方原因未按約定完成施工，按延誤工期50/天計算賠償

3、 因施工變更，停電及不可抗力因素影響已致停工累記8小時按一天工期相應順延

5、 竣工驗收完工後三個工作日內甲方向乙方付合總金額及餘款

1、 合同生效後任何一方解除合同應及時通知對方辦理合同中止協義，並向對方支付工程預算總價的10%違約金。

1、 工程施工中甲方需修改方案增加專案，必須提前三天或專案未下料前與乙方聯絡，經雙方同意後乙方予以安排施工，增加專案的金額在油漆之前付清。

2、 工程合同生效後甲、乙雙方均不得藉故減少合同裝修專案。如遇特殊情況雙方必須

同意認可。違約方承擔變更專案300元作為損失賠償給對方。

3、 本工程完工驗收前三日由乙方能知甲方按時給收，不得藉故拖延。因不能按時驗收

4、 本合同一式二份與合同正本具有同等效力，雙方簽字之日起生效

第6篇

甲乙雙方經友好協商，根據法律規定，簽訂本裝飾、裝修合同，具體條款如下：

4、承包方式：大包，包工、包料。乙方全部墊資施工。

1、乙方及施工人員具有相應資質，本合同簽訂後工程不得轉包，部分工程可以分包，分包單位應具有相應資質，分包應徵求甲方意見。

2、乙方按甲方提供圖紙施工，甲方聘請監理公司監理工程。

3、乙方供應的材料、裝置，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

4、付款方式：甲方開據結算單之前甲方不預付任何費用，甲方開據結算單後付百分之即元。下餘的百分之即元作為質量保證金，一年後，質量不出現問題甲方付給乙方。

5、工程驗收合格後，乙方應向甲方提出工程結算，並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後30日後如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單並簽字。

1、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失，未造成損失的，應支付合同總價的5%為違約金；

2、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責；

3、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失；

4、甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付合同總價的1%為違約金；

5、由於乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責返工或修理，費用乙方承擔，工期不予順延；

6、由於乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付合同總價的1%為違約金；

1、因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，並負責將垃圾運出現場，並堆放到政府部門允許堆放的地點，乙方負責支付垃圾清運費用。

2、乙方及分包商施工期間發生的支出、工傷賠償、相關單位收費、處罰等產生的稅、費甲方不承擔責任，結合實際情況由乙方和分包商承擔

3、本合同簽字後3日內，乙方向甲方提供可行性施工方案及報價，由甲方進行確認後方可施工。

1、合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。需要變更合同內容，應經協商一致後，簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，承擔違約責任並辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第__________種方式解決：

1、本合同甲、乙雙方自願簽訂，合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）後生效。

2、本合同的附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。

第7篇

茲有____________工程，經雙方確定設計、預算，決定由乙方施工，結合本工程的實際情況，為了明確工程專案及雙方責任，本著相互協作，確保施工專案順利完成的原則，經過甲乙雙方協商簽定合同。

承包形式：⑴包工包料 ⑵包工 ⑶部分包料 ⑷業主自購

1. 合同簽定當天，甲方應支付乙方工程款人民幣___________;

2.乙方水電驗收後，甲方應付乙方工程款人民幣___________;

3.工程完成80%指工程中水、電管線全部鋪設完成，牆面、頂面基層按工序要求全部完成，門、窗及細木白茬製品基本制安完成，甲方應付乙方工程款人民幣________;

4.竣工驗收後____天內，如無工程質量遺留問題，甲方將本工程總造價的餘額一次性支付給乙方。

5.工程款全部結清後，乙方向甲方開具收據為工程主要憑證。

1. 雙方商定總工程為_____天(不含節假日)。開工日期為________年____月____日，竣工日期為________年____月____日。

2. 對以下原因造成竣工的日期延誤，經甲方確認，工期順延;

4. 負責辦理乙方進場前的報批，報建及工人進場的一切手續;

7. 甲方在堅定合同時認可的設計方案，乙方在按設計方案正常施工或已施工完畢的專案，如甲方提出要更改或拆除重做，甲方應補償乙方施工人員每人每天80元，材料損失按市場實際價格由甲方補償購買。

1. 乙方提供設計，設計方案以及圖紙必須符合《民用建築工程室內環境汙染控制規範》(gb50325-)

2. 必須嚴格按照執行安全施工圖施工，確保工程質量，按合同或補充協議所規定的時間，如期完工，並保證正常使用。

3. 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成本合同工程。

8. 嚴格按照雙方認可的合同附件《裝修預算》所約定的供材方式和內容進行提供。

9. 提供的建築裝飾裝修材料必須符合國家質量監督檢驗檢疫總局釋出的十種《室內裝飾裝修有害物質限量》標準，和經行政部門批准具有檢測資質的專業檢測部門提供的檢測合格報告。

1. 甲方要求減項的，應在材料進場前提出。否則應按實際情況補償乙方材料費用及材料搬運費用，並納入結算。

2. 甲方要求增加的專案，應在進行 此道工序一週前提出，並與乙方簽定專案追加單，工期相應順延。

3. 增加專案造價累計超過1000元的，應納入二期工期款中支付。如已超過二期工程中支付日期，則應在簽字專案追加單____日內支付，否則乙方可不做此增項。

4. 如須更改設計圖紙的，提出一方應在進行此項施工五天前提出，並出具相應變更圖紙。

1. 甲方未按時支付工程款，如經乙方通知____日內仍未付款。乙方可自行停工。同時甲方應賠償乙方人工損失，人工按80元工日計。工期順延。

2. 乙方未按本合同或其附件規定的日期交工，每逾期一天甲方可扣除乙方100元人民幣，並納入結算。

3. 結算款的尾款必須嚴格按照付款方式支付，否則乙方將根據相關法律要求甲方履行。

4. 施工過程中所有發生的安全事故以及造成的損失，均由乙方承擔，與甲方無關。

1. 驗收日期以乙方向甲方提交書面申請____日期為準。

2. .在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收;

3. 工程竣工後，乙方通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單後____日內組織驗收。驗收合格後，雙方辦理移交手續，簽署保修單，提交水電改造圖。

4. 雙方進竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全與清潔。

5. 雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格。此造成的損失由甲方承擔。

6. 保修範圍為：乙方施工過程由於手工，用材不合規範，造成甲方使用不便及損壞的，屬保修範圍。

1. 所有圖紙必須經甲乙雙方簽字確認後可用作施工，甲乙雙方不得隨意更改。

2. 所謂不可抗力，是指不能預見、不能克服的客觀情況，包括自然界的原因引起的不可抗力(如風暴、地震等)和社會原因造成的不可抗力(如動亂、戰爭等)。

3. 合同一式兩份，甲乙雙方個執一份，具同等法律效力，經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。如有未盡事宜，甲乙雙方可進行協商另定補充協議作為合同之附件。

甲方委託乙方承擔本工程的施工.安裝任務,為明確雙方權利和義務,結合裝修工程具體情況,雙方達成如下協議：

3. 工程施工安裝內容以雙方籤認的工程報價單中專案為準;施工費用以雙方籤認的工程報價單中單價為依據,按實際工程量結算;增減專案需經甲乙雙方協商確定單價籤認後生效,增減計施工、安裝專案。

5. 雙方商定本工程____個工作日乙方按質完成全部施工及安裝專案。即自________年____月____日起(日期以施工材料進場的

1. 開工前,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應採取保護和安放措施，若因甲方不採取必要的保護和安放措施而造成傢俱,陳設的損失由甲方承擔。

2. 向乙方提供施工所需的水、電等設施：協助乙方辦理施工申請、審批等手續，並繳納物業管理處所需的一切費用。

3. 對工程質量，進度進行監督檢查，辦理變更、驗收、登記手續和其它事宜。

1. 乙方派出專職工地工程監理，負責合同的履行，按合同要求組織施工、保質，保量按期完成施工任務：解決由乙方負責的各項事宜。

2. 嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定，對施工現場的防火安全負責。嚴格按照雙方籤認的圖紙或說明進行施工，做好各項質量檢查和施工記錄。

3. 工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的設施和施工成品進行保護。

1. 本合同簽訂後，甲方預付乙方籤認的報價單中工程款總額的50%(含設計定金)，乙方才進場施工。

2. 工程施工過程中，泥、水、電工完成前期工程，木工進場當天甲方預付乙方

第二期工程款即雙方籤認的報價單中工程款總額的30%及增加專案金額的50%：木工基本完成,油漆工進場當天甲方預付乙方

第二次預算(以雙方籤認專案的單價及實際工程尺寸數量計算)總工程款的95%，甲方預付的工程款以乙方開出的票據為依據。

3. 施工及安裝竣工驗收後當天甲方付清乙方全部工程款。

1. 本工程按雙方籤認的報價單及其它約定由甲方採購的施工材料，甲方應在各專案工程施工前兩天採購至現場，由甲方採購的材料。裝置如不符質量及要求對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料及裝置至施工現場經乙方驗收後由乙方負責保管，如乙方保管不當造成損失的，乙方負責賠償。

2. 凡由乙方採購的材料，裝置質量或規格不符合雙方約定要求的應禁止使用.若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

1. 因甲方原因影響工期，工期相應順延，並承擔由c、d、e、f條款原因造成乙方損失的賠償：

a. 不能按期.按時供水電：b、不能保證每天有8小時工作時間(含加班時間)：c、不能按期提供自購的材料、裝置：d、提供的材料裝置不符合質量或規格造成返工：e、不能按期付工程合款，而施工工程量未過半，乙方除收取已施工專案的費用外另收工程設計費：f、非乙方造成的其它不可預見的原因。

a. 不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延，相應損失由乙方承擔：b、對竣工驗收後保修期兩年內發現的屬於乙方施工安裝責任的質量問題，乙方維修：c、乙方施工過程中違反操作規程造成的人員傷害，責任由乙方負責：d、由於乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償。e、由於乙方違反物業管理處規定所造成的罰款和賠償，費用由乙方負責。

1. 乙方設計師完成施工圖後必須在商定的時間內給甲方審圖,經甲方確認簽字認可後乙方方可施工。

3. 在施工過程中，甲方提出變更設計，停止施工或增減專案，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或變更，增減的原因，工程部位、時間.材料等;乙方根據變更要求兩天內向甲方提交變更所採取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的機械呆滯、綜合管理費延誤工期、補償停工和已採購材料(因變更設計而無法利用所造成的材料浪費)等費用清單。

4. 隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場驗收，甲方兩天內不驗收，乙方可自檢後隱蔽並如實填寫隱蔽記錄，甲方應予以承認。

5. 工程竣工後，乙方通知甲方驗收。甲方應在接到通知後兩天內驗收，並辦理驗收.移交手續。如甲方在規定時間內不能驗收，需及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則乙方視甲方通過驗收。若另定驗收日期，甲方應承認

第一通知時間為竣工日期，並承擔乙方看管場地的相關費用。

1. 由於甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工，窩工所造成的損失，每停工或窩工一天甲方應支付乙方____元;甲方不按合同的約定預付工程款，每拖期一天，按付款金額的___%加付滯納金。

2.由於乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付____元違約金。

3.工程未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成的損失由甲方負責，並視為甲方已實際驗收合格。

4.因一方原因,合同無法繼續履行時，應通知對方辦理合同終止協議,並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

九.雙方籤認的裝飾工程報價單，施工圖和經雙方協商達成一致的其它具體問題協議，作為合同附件，與合同具同等效力。

一.本合同經雙方簽字後生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利原則協商解決，如協商解決不成雙方同意由當地仲裁委員會或人民法院判決。

依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定。甲乙雙方在自願、平等、協商一致的基礎上，就發包人室內裝飾裝修工程有關事宜協商一致，達成如下協議：

3、承包範圍：參見合同附件(二)《裝飾工程預算書》所列專案。

(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;

工程價款(大寫金額) 叄拾伍萬壹仟玖佰伍拾肆元整 詳見合同附件(二) 《裝飾工程預算書》。

a、施工過程中，施工現場發生的一切水電費用由甲方負責。

b、施工過程中，由於乙方的原因違規被執法機構或管理機構罰款的，罰款由乙方支付。如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發生的，罰款由甲方負責。

c、合同附件預算表中沒有列明稅費的，稅費由甲方按實際徵稅額向有關部門繳納。已經列明稅費的，由乙方負責繳交。

3、乙方按雙方簽署的預算附件專案執行，如甲方增加新的工程專案，經雙方協商，另行簽署補充合同，其工程專案涉及的款項，甲方應先預付30%的工程款，工程進度到50%時，甲方在驗收前支付給乙方工程款。如其工程材料款項大於該專案的50%，甲方應按實際比例先支付給乙方備料款。

1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱、經雙方認可。工程驗收標準，雙方同意參照____市地方標準db3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。

2、施工中，甲方如有特殊施工專案或特殊質量要求，雙方應確認，增加或減少的費用，應另簽定補充合同。

4、凡由甲方自行採購的材料、裝置、產品質量由甲方自負，施工質量由甲方負責。

5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便於工作銜接。

1、甲方所提供的材料均應用於合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪做它用。

2、乙方提供的材料，未按附件(二)所報的價格或底於報價和品牌.裝置如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

3、甲方負責採購供應的材料、裝置、，必須是符合設計要求的合格產品，並按時供應到現場。如延期，施工工期順延，並按延誤工期處罰，按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後，由乙方負責保管，由於保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

1、工程期限天，開工日期年日，竣工日期________年 11____月 01____日。

3、甲方自行挑選的材料、裝置、因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔。乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

4、在施工中，因工程質量問題，雙方意見不一致而造成停工，均不視為誤工或延遲工期，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，儘快解決糾紛，以保證繼續施工。

5、施工中如因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方承擔全部施工費用。如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

6、施工中，甲方未經乙方同意。私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

1、工程質量驗收,(按附件二圖紙報價材料等驗收),除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部竣工後，乙方通知甲方進場竣工驗收。

2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後，甲方應在十天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任，甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

3、甲方如不能在乙方指定時間內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期，但甲方應承擔工序及工程的竣工日期。

4、甲方驗收工程合格後，雙方辦理工程結算和竣工移交手續。

1、乙方指派(姓名)為乙方工地代表，負責合同履行，並按合同要求組織施工，保質保量按期完成施工任務。

2、乙方負責施工現場的安全、.嚴防火災、佩證上崗、文明施工，並防止因施工造成管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。發生，必須儘快負責修復或賠償。

3 、乙方必須做好對施工人員參加各類人身保險.一但發生事故乙方自己解決.對甲方無關係.

5、乙方在裝潢施工範圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起，為12個月。在保修期內由於乙方施工不當造成的質量問題，乙方無條件進行維修，如果由於甲方使用不當，造成的裝飾面損壞或不能使用，乙方酌情收費進行維修。

合同生效後，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使雙方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

1、本合同履行期間。雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決，或憑本合同和乙方開具的統一發票向____市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴，請求解決。

2、當事人不願通過協商，調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向雙方當地仲裁委員會申請仲裁，向人民法院提起訴訟。

1、合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守，任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致後，重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式通知對方，應按合同總價款的30%交付違約金，並辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式通知對方，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議後，可視為本合同解除。

3、本合同(包括合同附件，補充合同)一式兩份，甲乙雙方各執一份。

第8篇

按照《中華人民共和國民法典》和建設部《建築裝飾修管理條例規定》結合本工程具體情況，雙方達成如下協義

3、工期工作日本工程自 年 月 日開工，於 年 月 日竣工

1、因甲方原因未按約定完成工作，影響工期：工期順延

2、因乙方原因未按約定完成施工，按延誤工期50/天計算賠償

3、因施工變更，停電及不可抗力因素影響已致停工累記8小時按一天工期相應順延第四條付款方式及訣算

5、竣工驗收完工後三個工作日內甲方向乙方付合總金額及餘款

1、合同生效後任何一方解除合同應及時通知對方辦理合同中止協義，並向對方支付工程預算總價的10%違約金。

1、工程施工中甲方需修改方案增加專案，必須提前三天或專案未下料前與乙方聯絡，經雙方同意後乙方予以安排施工，增加專案的金額在油漆之前付清。

2、工程合同生效後甲、乙雙方均不得藉故減少合同裝修專案。

3、本工程完工驗收前三日由乙方能知甲方按時給收，不得藉故拖延。

因不能按時驗收超過約定時間，則本工程視為合格雙方不再驗收4、本合同一式二份與合同正本具有同等效力，雙方簽字之日起生效

第9篇

就____________裝飾工程，經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書，共同遵守如下：

本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。

1.合同簽訂後甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額_________預付款。

2.開工後，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額_________預付款，餘額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準，以實際工程量結算)

七、材料裝置：本工程所需的工程材料由乙方負責採購，及時組織進場，材料裝置保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。

1.乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。

2.乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可後，該資料作為本合同不可分割的一部份，由於設計缺陷造成追加投資，及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。

3.施工中甲方提前增改專案，必須事先通知乙方，並雙方簽字附加協議，提出的增改專案對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。

4.乙方應瞭解遵守物業管理處有關規定，遵守施工技術規範，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。

5.如因乙方不遵守物業管理處有關規定，造成罰款的由乙方負責。

1.本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。

2.由於乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。

3.由於乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切後果由乙方負責。

由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收後，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量，安全問題由甲方承擔責任並以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。

任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。

本合同有不詳之處，甲、乙方通過協商補充協議或條款，如本合同甲.乙方發生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。

十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執兩份，經雙方代表簽字和蓋章後即生效，具有法律效力。