農村包工包料建房合同6篇
為了適應市場變化,合同需要根據實際情況進行靈活調整和改進,合同的制定需要各方共同努力,確保合同的內容明確、具體,並能夠滿足各方的需求,以下是本站小編精心為您推薦的農村包工包料建房合同6篇,供大家參考。
農村包工包料建房合同篇1
甲方:_______
乙方:_______
甲方擬建房屋一座,位置在___縣__鎮__村__組,由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係,經平等協商,雙方自願簽訂本加工承攬協議。
一、雙方權利義務
1、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水電、鋼材等建築材料。根據施工進度,乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。
2、乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗,負責施工建設並交付建房成果。當事人明確,雙方不存在僱傭關係。
3、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設,工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規,安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責,與甲方無關。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
二、質量要求
1、方應當本着保質保量的原則,按照甲方要求施工,加強質量管
2、要施工過程:如地基、澆築須經甲方驗收後方能進行下一工序。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求乙方停工或整改。
4、房屋建成後一年內,甲方發現質量問題的,乙方必須進行免費維修。
三、付款方式
工程款結算方式:以建房面積計算,每平方米___元。每層主體完工後按照實際完成工程量預付人民幣___元為預付款。
四、違約責任
1、由於工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工程價款,應當承擔違約金___元(或每日承擔違約金____元)。
五、爭議解決辦法
發生協議爭議時,雙方應友好協商。
六、附則
1、本協議一式兩份,甲乙雙方當事人各執一份。
2、協議自簽訂之日起生效。
3、以上協議,雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充協議,補充協議與協議同具有同等法律效力。
甲方簽字:___
乙方簽字:___
___年___月___日
農村包工包料建房合同篇2
發包單位:(以下簡稱甲方)
承包單位:(以下簡稱乙方)
為了強化項目部的責任性,經公司相關部門進行審核、同意,將以下工程委託分包施工,為明確雙方責任,保證質量、安全和文明施工,按時完成如下作業,將簽訂如下條款。
一、工程概況
二、承包內容:詳見甲方與業主簽訂合同的相關內容。
三、材料供應:
1、甲 供:
2、乙方供應:
3、業主供應: 凡甲方、業主提供的材料應運到乙方指定的地點,並按規定進行材料的。檢驗。凡提供的材料必須有出廠合格證、質保書及相應的檢驗報告。
四、合同價款和付款方式參照甲方與業主簽訂合同的相關內容,並執行公司相關規定,所有工程款項必須按照公司內部審批制度嚴格執行,
五、工程質量乙方遵守甲方與業主的合同條件,按照國家驗收規範進行驗收,並辦好驗收記錄,如因施工原因造成不符合質量要求而返工,其費用、罰款均由乙方承擔。
六、乙方除履行甲方與業主所簽訂合同的所有內容外,還必須按如下要求完成工程中的相關事宜:
七、安全生產、文明施工乙方做到文明施工,施工場地做到整潔有序,嚴格遵守安全操作規程,由於乙方不遵守操作規程造成事故,一切經濟及法律責任均有乙方承擔。
八、其他
1、若發生爭議,雙方本着互諒互解的原則,協商解決,如協商不成,則請雙方信任的第三方協調解決,直至法院起訴。
2、本合同一式二份,雙方各執一份,本合同自簽訂之日起生效。
九、需要補充説明部分
甲方簽字(章):
乙方簽字(章):
___年___月___日
農村包工包料建房合同篇3
房主:________
建築施工隊:________
根據《中華人民共和國經濟合同法、建築法》及有關法律、法規的規定,為了明確雙方職責,為維護雙方利益,避免糾紛,結合本工程實際情況,經雙方共同協商簽訂本合同,並嚴格履行。
一、工程概況
1、工程項目名稱:私人住宅;
2、工程施工地點:________
3、總建築面積:________
4、承包方式:包工包料
5、全包價格:每平方米工價為________元。
二、工程期限
本工程工期自________年_______月_________日至________年_______月_________日完成。
三、甲方責任
1、甲方向乙方提供建築施工圖;
2、負責組織圖紙設計員向施工人員進行圖紙設計解説交底;
3、保障乙方正常施工,器材堆放及保管室、施工隊食堂場地提供;
4、保障乙方施工用水、電、路通;
5、對工程質量及用料進行全面監督,提出合理要求,發現粗製濫造,違章施工等現象,甲方有權令乙方返工或停工並追究責任損失。
四、乙方責任
1、參加技術圖紙會審、制定施工方案、組織施工人員做好村民協調工作,建築所用材料、機械設備進場、安全設備到位、做好各項準備工作、確保按時開工;
2、按照設計圖紙及施工規範精心施工;除水電、防盜門、樓梯扶手、欄杆和後期精裝等附屬工程及衞生間防水處理由甲方安排第三方施工外,乙方必須積極搞好配合;
3、乙方施工內容:房屋基礎(一米以內由乙方負責,超出部分按市場價格補全)、牆體、樑、架、柱、板、樓面抹平、內外粉刷(混合沙灰,白水泥蓋面)、外牆面瓷磚、鋼筋網架、樓頂瓦面蓋好,主體工程中所有大小項目均由乙方全部完成;
4、安全設施及吊裝運輸由乙方負責購制並安裝到位;
5、每層所需原材料的規格、型號、數量及材質要求必須由乙方提出詳細計劃;商品混凝土必須計算準確;所需輔料(模板、所有房屋用架木)由乙方自己購制;
6、乙方必須服從甲方對工程質量和施工現場的監督管理,並積極配合甲方工程負責人的工作,確保工程質量和工程進度。每道工序完成後,分部分項的檢查驗收,待驗收合格後,方可進入下道工序施工;
7、乙方必須搞好現場管理,加強安全教育,特別要注意安全意識、遵守操作規程、配置安全設施、防範安全事故。否則,出現任何傷亡事故及財產損失,由乙方全部負責,甲方不負任何連帶責任。
五、付款方式
根據本工程進度按每層建築實際面積核算,分期付款。動工前支付________萬元啟動資金,屋頂面完工付________萬元,內粉外粉及牆貼面完工全額付清。待工程竣工甲方根據國家質量驗收規範和評定標準進行驗收,驗收結算後餘款付清。
六、其它
1、施工人員的安全保險金,由乙方出資購買;
2、乙方如果中途退場、拖延時間,甲方有權另行安排施工隊,其所有工資作為自動放棄;甲方所有損失由乙方賠付。
3、本合同一式三份,雙方各執一份,存檔一份。甲乙雙方簽字後生效,具有法律效力作用。
本合同未盡事宜,由甲乙雙方協商解決。
甲方簽字:________
身份證號碼:________________
電話號碼:________
乙方簽字:________
身份證號碼:________
電話號碼:________
________年_______月_________日
農村包工包料建房合同篇4
甲方:___________
身份證號:___________
電話:___________
乙方:___________
身份證號:___________
電話:___________
甲方將位於的建設工程經雙方協商承包給乙方,經雙方協商同意,就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議:
一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設並自行解決建設施工所需的所有設備、建房所用的全部原材料,施工過程所需的水電費用由甲方支付,施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中,應注意施工安全,全程對施工安全負完全責任,因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。由於乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外第三人人身財產損害的,乙方應對此負全部責任。
二、施工要求
1、乙方需嚴格按照施工圖紙完成施工任務,不得隨意更改,如需更改,需徵得甲方同意。
2、乙方自本合同簽訂後開始施工,工期為天),即自止。乙方需嚴格按照工期要求合理安排施工進度,保證按期交房。
3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國標鋼材、中聯水泥。
三、付款方式
工程報價:每平方200元,以實際建築面積為準。
1、地基挖好後甲方支付乙方首批款2萬元。
2、第一層蓋好後付4萬元。
3、第二層蓋好後付4萬元。
4、剩餘款項後如因房屋未出現質量問題,甲方將剩餘款項全部支付給乙方。若出現質量問題,所需維修資金由剩餘款項支付,剩餘款項不足以支付維修金的,甲方有權向乙方繼續索要不足部分的維修金。
四、工程內容:
從地基到完成磚砌結構,室內外的抹灰、樓房高度以及前面部分式樣到封頂。
五、違約責任:
1、乙方承諾:如建好後的房屋出現重大質量問題,足以影響甲方生活安全的,甲方可向乙方索賠,索賠金額不低於全部建房款。
2、本合同一式簽署,雙方不得反悔,若任意一方反悔,除正常的工程材料款結清外,須賠償另一方違約金2萬元。
3、若乙方未在規定的工期內完工,每逾期一日需向甲方支付合同總造價1%違約金,逾期時間進過一個月以上的,乙方需向甲方支付不低於1。5萬元的違約金。
六、本協議履行過程中發生爭議的,雙方應友好協商解決,協商不成的,均可向西峽縣人民法院提起訴訟。
七、本協議自甲乙雙方在協議文本上簽字(或蓋章)之日起生效。本協議一式兩份,甲乙雙方各一份。
甲方:___________
乙方簽字:___________
簽約時間:___________年___________月___________日
農村包工包料建房合同篇5
發包方(以下簡稱甲方):________________________________________
承包方(以下簡稱乙方):________________________________________
甲方在__________建房屋一棟,建築層數兩層,一層約______平方米,二層約______平方米,由乙方承包施工。雙方本着平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優質、高效、低耗,經雙方協商同意簽訂本倆,以期共同遵守:
一、承包方式
採用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建築材料。
乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。
二、承建項目
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建築,包括牆體、樑、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前台階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外牆貼瓷磚、後沿外牆面粉水泥砂漿、衞生間地面及牆面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。
三、承包價格
每平方米人民幣大寫:_____元,建築面積按每層樓外牆計算。施工範圍包括所有需要水泥砂漿抹面的牆體。
四、付款方式
合同簽訂完畢,工具進場,人員到位,預付30%,完成第一層磚砌並搗制好樓面付到50%,完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元,工程全部完工,交驗完畢付到90%,預留10%為質量保證金,完工一年內無質量問題,清尾款。
五、雙方責任
甲方負責水電到位供給及原材料及時進場,每日午餐。
乙方必須保證工程質量和進度,按設計圖紙和甲方要求施工,節約材料,並保管好材料,不得丟失。
六、質量要求
乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業道德,講究清潔衞生。
八、工期要求
主體工程工期為75(日曆天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在______年______月______日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。
九、後期維修
因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔,並承擔由此發生的相關賠償以及責任
十、其它
其它未盡事宜,雙方協商解決,按國家以及本地標準從嚴執行。
本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):______________________
_____年___月___日
乙方簽字(章):_______________________
_____年___月___日
農村包工包料建房合同篇6
房主人(甲方)
承建人(乙方)
甲方委託乙方承建民房一幢,為明確雙方在承建過程中的權利、義務,經雙方協商同意簽訂本合同。
一、建築項:私人住宅主體工程。
二、承建方式:
1、甲方將其住宅主體工程以包工不包料的方式承包給乙方承建。
2、甲方負責提供施工用的水源、鋼材、水泥、磚、沙、石、石灰等建築材料。甲方應及時提供以上建築材料,以免影響乙方正常施工進度。
3、乙方自帶建築所需的一切工具,包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板、搭架用的竹木等,費用由乙方自理。乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決,費用由乙方自理。
三、建房工期:建房工期為天,自挖地基,標高正負零零線開始施工算起。
四、承建工程價格:
五、施工安全要求:乙方必須按照安全施工規範和技術要求,採取嚴格的安全防護措施,在施工過程中要特別注意安全施工,杜絕一切事故,並承擔由於自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。如有此類情況出現,責任與甲方無關。
六、工期延誤:乙方不得有無正當理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤,經甲方確認,工期可相應順延。
1、因停電、下雨等造成停工;
2、不可抗力;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
七、付款方式:乙方進場後,甲方將預付工程款 元,以後將按工程進度付款。每層澆注封頂後,若無質量問題,甲方即向乙方支付該樓層的部分預付工程款 元。餘下的人工錢待整個工程竣工並經驗收合格,乙方將工程全部交給甲方使用後3月內全部付清。
八,違約責任和爭議的解決辦法:
1、乙方承攬建設工程的質量達不到約定要求的,乙方要無償修理、返工或重作;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
以上合同,雙方共同遵守執行。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同,辭退乙方,並只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付人工錢,則按銀行有關逾期付款辦法的規定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、除非雙方協議將合同終止,或因一方違約使合同無法履行,違約方在承擔上述違約責任後仍應繼續履行合同。
甲方:
乙方:
__年__月__日
-
解除勞動的合同推薦7篇
通過簽署合同,勞動者可以享受到合理的工作休假和假期安排,通過合同,交易雙方可以明確約定交易的保險責任和賠償方式,下面是本站小編為您分享的解除勞動的合同推薦7篇,感謝您的參閲。解除勞動的合同篇1甲方:___________________(以下簡稱甲方)乙方:___________________...
-
進口設備合同7篇
合同是保護勞動者權益的重要法律文書,對於維護勞動關係穩定至關重要,通過簽署一份合同,交易的各方可以建立起可靠的法律關係,保證交易的合法性和權益的受到保護,下面是本站小編為您分享的進口設備合同7篇,感謝您的參閲。進口設備合同篇1本合同由下列雙方於_________...
-
合同裝修模板模板6篇
合同的制定可以提高合作伙伴之間的信譽和聲譽,通過合同,我們可以保證爭議的解決不會對雙方的合作關係產生負面影響,以下是本站小編精心為您推薦的合同裝修模板模板6篇,供大家參考。合同裝修模板篇1發包方(簡稱甲方):_____________身份證:______________________承包方(...
-
出租合同優質5篇
合同是一種法律文件,具有法律效力,如果制定過於敷衍,那麼它的法律效益就會大打折扣,雙方應當遵守合同約定,確保合作的順利進行,下面是本站小編為您分享的出租合同優質5篇,感謝您的參閲。出租合同篇1出租方:(以下簡稱甲方)身份證號:承租方:(以下簡稱乙方)身份證號:為維護雙...