室內裝飾施工合同書4篇 室內裝修合同書：裝修細節全解析

本文介紹室內裝飾施工合同書的範本和內容要點，包括合同的基本條款、費用和結算方式、工程質量標準、施工進度控制等內容，幫助雙方明確施工標準，維護自身權益，同時也為施工過程提供了有力保障。

第1篇

甲方委託乙方承擔本工程的施工、安裝任務，為明確雙方權利和義務，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在遵循自願、平等、誠信的基礎上，經雙方協商一致，簽訂本合同。

7、 總價款：￥元，人名幣(大寫)：元。 其中：設計費： 元，管理費： 元。

工程施工安裝內容以雙方簽訂的工程報價單中專案為準;施工費用以雙方簽訂的工程報價單中單價為依據。按實際工程質量結算，增減專案需經甲乙雙方協商確定後生效。

1、開工前，全部騰空或部分騰空房屋，清楚影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家居，陳設等應採取保護和安放措施，若因甲方不採取必要的保護和安放措施而造成家居、陳設的損失由乙方承擔。

3、協助乙方辦理施工申請，審批等手續，並負責繳納物業管理處報批的一切費用。

4、對工程質量、進度進行監督檢查，及時辦理驗收結算。

5、甲方指派人員參與或監督工程施工的，甲方所派人員的行為，甲方應予以承認。

1、乙方派出專職工地工程監理，負責合同的履行，按合同要求組織施工，保質、保量按期完成施工任務;解決由乙方負責的各項事宜。

2、嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定，對施工現場的防火安全負責。

3、嚴格按照雙方簽訂的圖紙或說明進行施工，做好各項質量檢查和施工記錄。

4、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的設施和施工成品進行保護。

雙方同意以《報價單》為本工程單價及數量的基礎約定，結算時以實際工程量為準。雙方款項往來均應出具收據。

因甲方原因影響工期，工期相應順延，並承擔c、d、e、f條款原因造成乙方的的損失;a、不能按期、按時供時供水電;b、不能保證每天由10小時工作時間(含加班時間);c、不能按期提供自購的材料、裝置;d、提供的材料裝置不符合質量或規格造成反工;e、不能按期付工程款f、變更設計及因變更設計造成的材料、人工的浪費;g、逾期驗收;h、因甲方原因終止合同，而施工工程質量未過半，乙方除收取已施工專案的費用外另收工程設計費;i、非乙方造成的其他不可預見的原因。

a、不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應損失由乙方承擔;

b、對竣工驗收後保修期兩年內發現的屬於乙方施工安裝的質量問題，乙方免費維修;

c、乙方施工過程中違反操作常規造成的人員傷害，責任由乙方負責;

d、由於乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償;

e、由於乙方違反物業管理處規定所造成的罰款和賠償，費用由乙方負責。

2、在施工過程中，甲方提出變更設計，增減專案，應及時通知乙方。

3、隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場驗收，甲方兩天內不驗收，乙方可自檢後隱蔽並如實填寫隱蔽記錄，甲方應予以承認。

4、工程竣工後，乙方通知甲方驗收。甲方應在接到通知後兩天內驗收，並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定的時間內不能驗收，需及時書面通知乙方，另定驗收日期;甲方應承認第一通知時間愛你為竣工日期。

5、工程竣工，甲方付清工程尾數後，甲、乙雙方簽署《工程保修單》。乙方同時提供竣工圖，憑保修單實行保修，保修期從竣工驗收合格之日算起。

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天甲方應支付乙方 元;甲方不按合同的約定預付工程款，每拖期一天，按付款的 %加付滯納金。

2、由於乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付

3、工程未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成的損失由甲方負責，並視為甲方已實際驗收。

4、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方辦理合同終止協議，並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

九、雙方簽訂的裝飾工程報價單、施工圖和經雙方協商達成一致的其它具體問題協議，作為合同附件，與合同據、具同等效力。

第2篇

依據有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：_________________

承包人(蓋章)：_________________法定代表人：_________________

第3篇

按照《中華人民共和國合同法》和建設部《建築安裝工程承包合同條例》《家庭居室裝修管理試行辦法》的規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同。

1.3 承包範圍：全包居室面積： 100 ㎡、居室間數：2室2廳1廚1衛

1.7 合同價款：(人民幣大寫)：壹拾叄萬伍千元整 其中設計費：(人民幣大寫)： 免費

合同簽訂後，甲方水。電工進場預付45000元工程款，木工、瓦工進場付45000元工程款，油漆工進場施工後，再付40000元工程款。交房後10天內付清餘款 5000元。

2.1 全部騰出或部分騰出房屋，清除影響施工的障礙物，對只能部分騰出的房屋所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施，並與乙方簽訂協議。

2.2 向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等裝置，並說明使用注意事項。 辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

2.3 甲方代表對工程質量，進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續。甲方對其他家庭成員對工程及乙方的意見均通過甲方代表與乙方接觸。

2.5 如確需要拆改原建築物結構或裝置管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續。

2.6 協調有關部門做好現場保護、消防、垃圾處理等工作。

3.1 組織施工圖交底，擬定施工方案和進度計劃，必要時與甲方審定簽字認可。

3.2 嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定環境保護規定。嚴格按照圖紙或做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

3.3 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場的管理規定，妥善保護好施工現場周圍建築物、裝置管線，古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛工作，處理好由施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關係。

3.4 施工中未經甲方同意有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種裝置管線。

3.5 工程竣工未移交甲方前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

4.1 甲方要求此合同約定的工期提前竣工時，應徵得乙方同意，並支付乙方因趕工採取措施的費用。

4.2 因甲方原因影響工期，工期順延，甲方承擔違約責任，因乙方原因影響工期不能按期竣工，由乙方承擔違約責任。

4.3 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響導致停工4小時以上，工期相應順延。

5.1 工程以施工圖紙。做法說明，設計變更的內容為依據，以《上海市家庭裝飾工程質量驗收暫行規定》為質量評定標準。

5.2 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方予以承認。若甲方要求辦理複驗。若複驗合格，甲方應承擔複驗費用，由此造成停工，工期順延;若複驗不合格，其複驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

5.3 由於甲方提供的材料，裝置質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

5.4 由於乙方提供材料，裝置質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔，延誤工期，由乙方承擔違約責任。

如在施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程專案時，須提前與乙方取得聯絡，在鑑定變更後方能進行該專案施工。凡私自與工人商定更改內容所引起的一切後果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方還應賠償。

7.1 本工程甲方負責供應的材料。裝置必須有材料裝置表，應為符合設計要求的合格產品，並應按時供應現場。由甲方供應的材料、裝置發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。

工程竣工驗收後，乙方提出工程結算並將有關資料送甲方。甲方自接到上述資料1天內審查完畢，到期末提出異議，視為同意，並在10天內，結清尾款。

9.1 甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明，應符合《中華人民共和國消防法》 和有關防火設計規範。

9.2 乙方在施工內應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安 全操作規範》。

9.3 由於甲方提供的圖紙或做法說明，違反有關安全操作規範，消防法和防火設計規範，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

9.4 由於乙方在施工過程中違反有關安全操作規範，消防法，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

10.1 由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方停工，誤工所造成的損失，每拖期一天，按工程總價款的 0 支付滯納金。

10.2 由於乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方工程總價款的 違約金。

10.3 甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建築物或裝置管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔損失。

10.4未經甲方同意，乙方擅自拆改原有建築物或裝置管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔損失。

10.5 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

10.6 因一方原因，合同無法繼續履行時，應通過對方，辦理合同終止協議，並責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

11.1 本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下雙方可採取協商解決或依有關部門進行協調。也可以向工商行政管理機關或建築裝飾協會申請解決。

11.2 當事人不願通過協商，調解解決或商議、調解不成時，雙方可以通過仲裁委員會會裁，或向人民法院起訴。

12.2 如果因工人原因造成的質量問題，甲方可以提出更換工人。

12.3 如改工程的水電不需要全部改動應據實結算，扣除其中費用。

13.2 本合同雙方簽字蓋章後生效。本合同履行完成後自動終止。

第4篇

甲方有 因需要裝修，經與乙方協商和實地考察，決定委託乙方進行設計及施工，並根據《中華人民共和國合同法》及其它相關法律、法規的規定，雙方在本著平等、自願的基礎上，就本裝飾裝修工程的有關事宜，訂立如下合同：

2、安裝燈具、潔具、及衛生清理不在此工期範圍內。

3、對以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期順延：

根據中華人民共和國《裝飾工程施工及驗收規範》的中級標準執行。

1、雙方均具有監察權。為充分保證質量合格直至完工，甲方應分階段在兩日內對乙方完工部分進行驗收。

2、甲方分階段驗收並付乙方工程費用。具體內容如下：

(1)合同簽定後甲方應付總造價的百分之六十即_________________元作材料款、工費及搬運費(主材除外)。

(2)工程木製品基本完工後甲方應付總造價的百分之三十八即______________元。

(3)工程竣工驗收合格後甲方應付總造價的百分之二即________元。(有工人代收)

3、甲方付款時，乙方應出具經公司簽章的正式收據，付款即為驗收合格。

4、甲方若無故不簽收《驗收單》或不付乙方階段款，即視為甲方自動放棄合同權利，所有責任有甲方負責。

5、 工程竣工沒驗收，沒結清尾款，乙方負責現場的一切設施和工程成品的保護。

1、因工程施工產生的垃圾，有乙方負責運出施工現場，並負責將垃圾運到指定地點,費用有甲方支付。

(1) 開工前兩天，為乙方創造施工條件，包括：搬清室內傢俱、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則，乙方不負責室內物品的搬動：

(4) 不拆除室內的承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或裝置管線負責到相應的部門辦理手續，並交納各種費用及物業押金：

(5) 施工期間甲方如需使用該居室，由甲方負責現場的保衛及消防等項工作：

燈具、潔具、水電暖材料、玻璃、鐵藝、門鎖、軌道、布藝、五金件、合頁、及地面主材：

(1)嚴格執行安全施工、操作規範及質量標準按工期完成工程：

(2)嚴格執行本市有關施工現場的規定，不得擾民及汙染環境：

(3)保護好原居室的傢俱和陳設，保證室內上下水管道的暢通：

1、因甲方原因(未完成準備工作或未辦理相關手續、沒協調好鄰里關係、材料供應不及時或未及時驗收未按階段付款，合同簽定後因各種原因對造價又有異議)造成延期或工程停工、窩工造成的損失，每停工、窩工一天甲方按工程總造價的百分之三付給乙方誤工費：一星期後，乙方撤場：由甲方負責因此造成的一切後果和責任：由乙方逾期完工，每逾期一天按總工費的百分之一付甲方違約金：

2、階段驗收時，雙方對質量發生爭議，應協商解決，協商不成，申請有裝飾協會部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證費用由乙方負責，並由乙方負責施工修正，必須達到合同約定的標準但甲方不得以此退約,若同一專案連續修正三次仍未達到合同約定的標準，甲方有權終止合同，乙方負責因此造成的損失：經認證工程質量符合合同約定的標準，認證費用及由此引起的乙方停工和其它損失有甲方負責：

3、施工內容、設計必須與所籤合同施工內容、設計一致，甲方變更施工內容、設計或另有質量要求，必須與乙方簽定《施工變更協議》，乙方方能組織施工。如果甲方私自與施工人員更改施工內容及原設計、做法或私下付款讓施工人員購料施工，甲方應賠償乙方一千元，並負責由此造成的一切後果和損失：

4、合同簽定後，若中途退約，退約方應向對方按合同總造價的百分之十支付違約金，已造成材料和人工損失的，須按實際進行賠償，並辦理書面合同終止手續。

1、本合同經甲方簽字，乙方簽字(蓋章)後生效，雙方須嚴格遵守。

6、本合同一式兩份，具有同等法律效力，自簽字之日起生效。