建設工程施工合同書7篇 建築工程合同：有效管理施工過程

建設工程施工合同書是建設工程施工過程中必不可少的法律檔案，明確了各方的權利和責任，規範了合同雙方的行為，是建設工程管理的重要環節。本文將介紹建設工程施工合同書的主要內容和注意事項，以幫助相關人士更好地理解合同內容，並避免可能出現的風險。

第1篇

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。

工程名稱：___________________________________________________________

承包範圍：_________________________________________________________

工程質量標準：_______________________________________________________________________

金額（大寫）：_______________________________元（人民幣）￥：_____________________元。

第2篇

按照《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

1.3承包範圍：外門臉底商平開門、旋轉門、鐵藝裝飾門楣工程。

1.4工期：本工程自20xx年10月15日開工，於20xx年12月30日前竣工。

1.5工程質量：達到國家規定的裝飾驗收標準（jgj73—91）。

以上只作為首付款依據，施工圖由乙方自行設計，經設計單位確認後方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等裝置，並說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

3.2、嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定及甲方的相關規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

3.3、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建築物、裝置管線不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作.

3.4、施工中未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種裝置管線。

3.5、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應徵得乙方同意，並支付乙方因趕工採取的措施費用。

4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一週內累計計算），工期相應順延。

4.5、此工程於11月15日—20日供熱，若供熱前乙方需保證封閉結束，如不能封閉需考慮臨時封閉措施。

5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建築裝飾工程施工及驗收規範》（jgj73-91）、《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》等國家制訂的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。

5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗收手續。甲方不按時參加隱蔽中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求複驗時，乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格，甲方應承擔複驗費用，由此造成停工，工期順延;若複驗不合格，其複驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

5.4、由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

5.5、工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收、並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方承認竣工日期，並承擔乙方的看管費用和相關費用。乙方應向總承包方提供相關資料以備主體驗收。

6.2、付款方式:第一次付款簽定合同之日後，甲方首付款30%。

凡由乙方採購的材料，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範。

8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規範。

8.3、由於甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規範，經乙方書面通知甲方修改方案，因甲方不進行修改方案，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

8.4、由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財產損失由乙方負責並承擔。

9.1、由於乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同總額1%的日違約金。由於甲方無故不按合同約定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的1%日滯納金

9.2、未經甲方同意，乙方擅自拆改原建築物結構或裝置管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責並承擔損失。

9.3、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

9.4、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

本合同在履行期間，雙方發生爭議時，協商解決或向人民法院起訴。

第11條未盡事宜，雙方另行簽定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

第3篇

甲方原有一層因現須要加建二層，以包工給乙方施工，為了保質保量的完成本工程，經雙方協商成達協議如下：

一、甲方供應原材料，乙方負責從主體到裝修的全部工程施工，設計方面乙方應聽從甲方的意見執行。

二、單價，按建築面積計算，每平方米為壹佰叄拾伍元付給乙方(包水電安裝在內)。

三、質量要求：主體二層上下垂直誤差應在2公分之內，不能超過2公分，砂漿應飽滿，裝修抹灰要求中級，偏差度應按施工規範實行必須粘結牢固，無脫層空鼓，面層無爆灰和裂縫，地板磚、無空鼓、歪斜、缺欏、掉角，其它裝修應符合施工規範。

四、主體結構要求，板麵筋布150mm×150mm，扎筋應按建築施工強制性要求滿扎、立柱、挑樑、圈樑、次樑應按物理學效能的製作，混凝土澆灌要求，立柱樓板、樑所有澆築混凝土標號c20，立柱，樑無空洞和露筋，樓面平整無裂縫。

五、乙方在施工期間應做好安全防護設施，保證安全第一，質量第一，如在施工過程中，發生自身傷亡和第三者傷亡事故，一切後果應由乙方負責，甲方不負任何責任。

六、付款辦法：乙方在施工中途要求付款，甲乙雙方協商支付，待工程全部完成驗收合格後一次性付清。

七、本協議一式二份，甲乙雙方各儲存一份。望雙方共同執行。

法定代表人(簽字)：_________　法定代表人(簽字)：_________

第4篇

根據中華人民共和國民法典和建設安裝工程承包合同條例的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：

含如下內容：地下室基礎承臺及基礎樑的開挖、樁頭的破除、開挖後基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽採用人工整平、磚胎模完工後的回填整平、多餘的土方由乙方用大挖機甩到地下室主道的兩側後由甲方負責外運。

工程總價： 按下室佔地面積18元(此價格含不可考慮的因素，沒有任何價格調差)。工 期：第2條：合同使用標準和法律

2.2、適用法律：中華人民共和國民法典和建設安裝工程承包合同條例

3.1 公佈工地各項管理制度，對工程質量、安全、進度、文明施工、材料耗用等進行檢查、督促，監督施工質量並協調解決施工過程中的各種問題。

3.3如乙方不服從甲方指揮，不能按時完成甲方規定的施工任務，或發生重大失誤導致工程停工，甲方有權終止合同。對造成甲方經濟損失的，由乙方負責賠償。

3.4負責加強安全管理、完善安全規章制度，做好安全設防。

3.5對乙方違反各種管理制度、操作規程、安全生產、文明施工規定的人員甲方有權清理出施工現場。乙方不服從甲方現場施工員的安排，不能按時、按量、按要求完成施工任務(或整改內容)的，甲方有權另行安排人員完成，造成的一切費用均由乙方負責，對消極對待、屢教不改的，甲方有權終止協議;中途退場的，甲方有權不付任何工資費用。

4.1乙方須安排一個負責人長期呆在現場協調工作，至該工作內容全部完成為止，

4.2 乙方嚴格按照甲方測量出的樁頂標高進行破除，標高測量中乙方必須派人員配合，嚴禁用炮機鑿除，人工破除過程中不能傷及樁鋼筋，破除後的樁頭必須保持平整完好。預留鋼筋必須按甲方的要求所預留。破除完的的樁頭由乙方用挖機吊出基坑，並掩埋在車庫底板以下。

4.3 前期進場必須保證有一臺大挖機和兩臺小挖機方可開始施工，施工中乙方必須按照甲方的進度相應的增加機械人員，如進度達不到要求，甲方有權終止合同，並按完成的50%結算。

4.4 乙方進場後，甲方負責提供住宿及生活水電，乙方自帶破樁工具(包括空壓機)。在施工過程中，甲、乙雙方必須緊密配合，確保施工進度以保證工程的如期完成。乙方人員在施工中必須注意安全，上班必須安全帽，穿膠鞋，如發生安全事故，由乙方完全負責，嚴格遵守公司的各項安全，生產製度和各種生活制度。另乙方必須保證施工進度，如進度嚴重跟不上，甲方有權中止乙方的合作。

工程款支付金額和時間：按地下室後澆帶分成六塊，每塊墊層砼完成後按完成工程量的70%支付一次工程款，其餘款項待地下室墊層全部澆築完一週內全部付清，甲方違約的責任：甲方不按期付款，乙方有權停工，甲方應承擔乙方停工期間的一切損失。乙方所收的工程款不含任何稅金，乙方只提供收款收據。

合同簽字之日起生效，工程完成、工程款全部付清後合同自行終止。

第8條：合同款未盡事宜，經雙方協商後，用補充協議補充或協商解決。

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

第5篇

六、工程款支付雙方約定的工程款支付的方式和時間：

七、竣工驗收本工程按上級竣工驗收的有關規定，向發包人提供竣工驗收報告，然後由相關部門組織驗收。

八、本工程雙方約定質量保脩金金額為 。工程竣工後，經有關部門驗收無質量問題後返還承包方。

法定代表人(簽字)：_________　法定代表人(簽字)：_________

第6篇

根據《中華人民共和國合同法》及我國其他法律法規規定，並結合工程的具體情況，為明確雙方責任、協作配合，確保工程施工質量，經甲乙雙方平等、自願協商，達成以下合同條款供雙方遵照履行。

4、工程施工任務(內容)與技術要求：須符合《建築地基處理技術規範》jgj79-20xx要求。

第二條：甲方應向乙方提供下列檔案資料，並對其準確性、可靠性負責：

1、本工程批准檔案、用地(附紅線範圍)，以及施工許可等批件影印件。

2、工程施工任務委託書，技術要求和工作範圍的地形圖、建築總面積佈置圖、工程所需的座標與標高資料。

2、施工有效期限以合同約定的時間為準，若遇設計圖紙變更、工程量變化等特殊情況，經甲方同意，可順延工期。

1、本工程施工約定包乾價方式計費，每平方米固定價為 元，總價預計為元(大寫： ) ，總價款以最終施工測量面積為準結算。

2、本合同生效後日內，甲方向乙方預支約定總工程款 30 %的款項，計 元;地基基礎工程完成強夯工作量 50 %時，甲方向乙方支付工程進度款 60 %的款項，計 元。剩餘 10 %款項待工程基礎驗收合格後由甲方一次性支付，

1、甲方委託任務時，必須以書面形式明確施工任務，並按第二條規定提供檔案資料。

3、乙方應按國家技術規範、標準、規程和甲方委託書及技術要求進行工程施工技術，並按合同約定的工期提交合格的施工成果。

4、乙方施工人員應遵守安全和保密規則，對施工過程中發生的安全事故負責，並對與本合同有關的資料負有保密義務。

1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活條件，致使乙方停工、窩工或延誤工期的，甲方應補償乙方停工、窩工損失，損失金額按約定總工程款的平均日產值計算。

2、因未滿足技術要求，致使施工質量不能合格驗收，由此造成的經濟損失均由乙方承擔。

3、合同履行期間，若因工程停建甲方需要解除合同時，乙方尚未進行施工工作的，不退還甲方已付工程款，乙方已開始進行施工的，按實際完成的工作量進行結算。

4、發包人未按合同日期撥付工程款，每超過一日，應向乙方償付未支付工程款千分之一的逾期違約金。

5、乙方未能按期完成施工任務，每遲延一日，應減收工程款千分之一的違約金。

1、本合同未盡事項，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

2、若在履行本合同時發生爭議，雙方及時協商解決，協商不成，應向甲方所在地人民法院起訴。

3、雙方完成本合同約定的約定的義務後，本合同終止。

4、本合同一式自雙方簽章後生效，甲方持份，乙方持 份。

法定代表人(簽字)：_________　法定代表人(簽字)：_________

第7篇

根據《中華人民共和國合同法》及我國其他法律法規規定，並結合工程的具體情況，為明確雙方責任、協作配合，確保工程施工質量，經甲乙雙方平等、自願協商，達成以下合同條款供雙方遵照履行。

4、工程施工任務(內容)與技術要求：須符合《建築地基處理技術規範》jgj79-20xx要求。

第二條：甲方應向乙方提供下列檔案資料，並對其準確性、可靠性負責：

1、本工程批准檔案、用地(附紅線範圍)，以及施工許可等批件影印件。

2、工程施工任務委託書，技術要求和工作範圍的地形圖、建築總面積佈置圖、工程所需的座標與標高資料。

2、施工有效期限以合同約定的時間為準，若遇設計圖紙變更、工程量變化等特殊情況，經甲方同意，可順延工期。

1、本工程施工約定包乾價方式計費，每平方米固定價為 元，總價預計為元(大寫： ) ，總價款以最終施工測量面積為準結算。

2、本合同生效後日內，甲方向乙方預支約定總工程款 30 %的款項，計 元;地基基礎工程完成強夯工作量 50 %時，甲方向乙方支付工程進度款 60 %的款項，計 元。剩餘 10 %款項待工程基礎驗收合格後由甲方一次性支付，計

1、甲方委託任務時，必須以書面形式明確施工任務，並按第二條規定提供檔案資料。

3、乙方應按國家技術規範、標準、規程和甲方委託書及技術要求進行工程施工技術，並按合同約定的工期提交合格的施工成果。

4、乙方施工人員應遵守安全和保密規則，對施工過程中發生的安全事故負責，並對與本合同有關的資料負有保密義務。

1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活條件，致使乙方停工、窩工或延誤工期的，甲方應補償乙方停工、窩工損失，損失金額按約定總工程款的平均日產值計算。

2、因未滿足技術要求，致使施工質量不能合格驗收，由此造成的經濟損失均由乙方承擔。

3、合同履行期間，若因工程停建甲方需要解除合同時，乙方尚未進行施工工作的，不退還甲方已付工程款，乙方已開始進行施工的，按實際完成的工作量進行結算。

4、發包人未按合同日期撥付工程款，每超過一日，應向乙方償付未支付工程款千分之一的逾期違約金。

5、乙方未能按期完成施工任務，每遲延一日，應減收工程款千分之一的違約金。

1、本合同未盡事項，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

2、若在履行本合同時發生爭議，雙方及時協商解決，協商不成，應向甲方所在地人民法院起訴。

3、雙方完成本合同約定的約定的義務後，本合同終止。

4、本合同一式自雙方簽章後生效，甲方持份，乙方持 份。

法定代表人(簽字)：_________　法定代表人(簽字)：_________