飲用水工程施工合同4篇 “清水流淌——探析飲用水工程施工合同”
本文將介紹飲用水工程施工合同,其是指政府或企業與施工單位之間簽訂的、約定工程範圍、質量、進度、費用和保修責任等條款的法律檔案。該合同十分關鍵,不僅能規範工程施工行為,保障飲用水工程安全與質量,同時也有利於雙方合作關係的維護。
第1篇
發包人(全稱):__________________________________________________________________
承包人(全稱):__________________________________________________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本合同。
工程名稱:______________________________________________________________________
工程地點:______________________________________________________________________
工程內容:______________________________________________________________________
群體工程應附承包人承攬工程專案一覽表(附件1)工程立項批准文號:___________________
資金來源:______________________________________________________________________
承包範圍:______________________________________________________________________
開工日期:______________________________________________________________________
竣工日期:______________________________________________________________________
工程質量標準:__________________________________________________________________
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或檔案視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
合同訂立地點: _________________________________________________________________
本合同雙方約定_________________________________________________________後生效。
發包人:(公章)_______________________承包人:(公章)______________________________
住所:_______________________________住所:______________________________________
法定代表人:_________________________法定代表人:________________________________
委託代表人:_________________________委託代表人:________________________________
電話:_______________________________電話:______________________________________
第2篇
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商自願簽訂本合同。
二、如遇下列情況,經甲方現場代表簽證後,工期可相應順延:
1、在施工中如因停電、停水_______小時以上或連續間歇性停水、停電_______天以上(每次連續_______小時以上),影響正常施工;停水停電_______天以上;
三、因乙方原因造成施工延遲的,不得請求順延工期。
雙方同意按下述第_______方式支付本合同價款,甲方付款前,乙方應提供正式發票。
第一種方式:本合同實行固定總價,經甲乙雙方核定按本工程合同包乾價為_______元人民幣(大寫:__________)。任何政策性因素和市場因素均不調整包乾價。
1、本合同簽訂後_______日內,甲方支付_______元工程款;
2、工程竣工經甲方驗收合格後,甲方支付_______元工程款;
3、餘款_______元作為質量保證金,待保修期滿後_______個工作日內無息支付。
第二種方式:本合同實行按實結算,雙方依據最新現行定額計價規範和施工期(或材料定購期)的資訊價(資訊價不明確的以甲方確認材料價為準)進行計算,計算後的總價下浮_______%作為本合同的結算價款。
2、乙方施工完成並經甲方驗收合格後,提交竣工驗收報告及工程決算書,經甲方稽核確認後,付至結算價款的_______%,留_______%做質保金,待保修期滿後_______個工作日內付清。
3、工程量及價格簽證,簽證單都必須有甲方現場代表簽字並加蓋公章後方可作為結算依據。
二、乙方採購的材料、裝置,必須附有產品合格證和試驗報告才能用於工程,甲方認為乙方提供的材料需要複驗的,乙方應按要求提供複驗報告。經複驗符合質量要求的,方可用於工程;複驗不符合質量要求的,應退貨處理,其複驗費和退貨損失由乙方承擔。
一、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料,作為施工的有效依據,乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的變更內容,為不影響施工進度,乙方應先行實施,並及時做好現場簽證。
三、設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據,工程採用包乾價,對增減部份的工程款由甲乙雙方協商確認。
二、工程具備隱蔽條件,乙方先進行自檢,並在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格,甲方現場代表在驗收記錄上簽字後,承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,乙方予以整改後再交由甲方重新驗收。
三、工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關規定,向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告(含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等)。驗收合格的,雙方進行交接,驗收不合格的,乙方應及時返工,費用由乙方自行承擔,返工導致工期延誤的,乙方應承擔相應的違約責任。
四、工程質量應符合國家及行業規定的建築工程質量檢驗評定的“合格”標準。
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
一、本工程保修期限為______年,自工程竣工驗收合格起算。
二、在免費保修期內,乙方應保證通訊暢通,令甲方能夠隨時同乙方取得聯絡。乙方在接到甲方維修通知後小時內到達現場並及時處理。如乙方更換保修人員或聯絡電話,應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接,拖延推諉,甲方將視為乙方放棄保修責任,有權自行解決,由乙方承擔所有費用並加收_______%的勞務費。
乙方保修聯絡電話:_____________;乙方保修聯絡人:_____________。
一、乙方未能按時竣工的,每延期一日應按工程總價款的_______向甲方支付違約金(從工程款中直接扣除);無故延期_______日以上視為根本性違約,甲方有權解除本合同,乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外,還應向甲方支付違約金人民幣________元。
二、工程出現質量問題視為乙方嚴重違約,視情節輕重乙方應按工程款的_______%向甲方支付違約金(可從工程款中直接扣除),此外應賠償因此給甲方造成的損失。
三、協議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
除法律規定或合同另有約定外,未經發包人同意,承包人不得將發包人提供的_________需要保密的資料資訊等商業祕密洩露給第三方。
除法律規定或合同另有約定外,未經承包人同意,發包人不得將承包人提供的_________保密的資料資訊等商業祕密洩露給第三方。
本合同在履行過程中如果產生糾紛,則各方應首先友好協商解決。若無法協商,也可通過和解、調解的方式解決,非訴方式無法解決爭議時,雙方均可向工程所在地的人民法院提起訴訟。
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協議,補充協議是合同的組成部分。
本合同一式份,均具有同等法律效力,發包人執份,承包人執份。
第3篇
甲方將________年期間的部分零星維修工程(每次的預算工程造價 在20元以內)發包給乙方施工,經甲乙雙方平等友好協商,簽訂以下合同:
四、本合同有效期:在雙方簽字蓋章之日起至________年____月____日止。
五、承包方式和質量標準:或包工包料,或單包工,質量合格。 執行現行國家規範、標準。
七、付款方式: 施工完畢經甲方驗收合格後,憑發票一週內付清全款。
1、按照雙方確定的維修方案,按時完成施工任務;工程保修期________年(如法律法規規定保修期超過________年的執行法律法規的規定),保修期負責無償保修。
2、 按規範要求組織施工;負責對施工人員進行安全教育和監督;採取安全措施,做到安全文明施工。現場若發生任何安全事故,概由乙方承擔全部責任。
九、本合同雙方簽字蓋章生效,本合同一式肆份,甲方叄份乙方一份。
第4篇
根據《中華人民共和國經濟合同法》,《中華人民共和國建築法》,《建築工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及______省頒佈的有關的建設工程質量標準、規範、規程、條例、規定,結合本工程的具體情況,為了明確工程專案及雙方責任,本著互相協作,確保施工專案順利完成的原則,經過協商簽訂本合同。
1、質量標準:達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。
(1)本工程的技術標準與規範應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規範。
(2)本工程適用的地方標準、規程必須符合______省標準規程。
按本合同第2條承包範圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包乾。
1、本工程計算編制原則:按____________________________________統一解釋進行編制。
2、人工、材料價格的確定:人工工資按__________________計取,材料價格按照__________________執行。
1、不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災害,工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以______市氣象局報告為準),一次停水、停電8小時以上。
2、因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。
3、因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
4、因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
1、工程完工後,甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%.
2、在工程結算辦理完畢後,甲方支付至結算總價的97%,工程保脩金留結算總價的3%,自工程驗收之日起滿一年後如無質量問題15天內全額返還,保脩金不計利息。
1、違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關法規執行。
2、因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任後仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。
認真執行國家及當地有關建築施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求,並做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發生,同時做好社會綜合治理工作。
本合同在履行過程中發生的爭議,雙方當事人協商解決,也可由當地建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程專案在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份,甲乙雙方各執______份。雙方簽字蓋章後生效。
-
寫材料的工作總結優質8篇
工作中存在問題是難免的,在工作總結中做好分析記錄才能幫助自己成長,在對自己的工作情況做出分析後,一定要及時寫一份工作總結,下面是本站小編為您分享的寫材料的工作總結優質8篇,感謝您的參閱。寫材料的工作總結篇120xx年的腳步即將邁向身後,回想走過的腳印,深深淺淺...
-
大學假期社會實踐報告7篇
為了更好的在實踐中能夠奮發進取,每個職場人都應該及時記錄實踐報告,實踐結束後相信你會有不少的收穫吧,這時候寫一份實踐報告就很重要了,下面是本站小編為您分享的大學假期社會實踐報告7篇,感謝您的參閱。大學假期社會實踐報告篇1暑期社會實踐報告今年的暑期社會實...
-
警示片教育心得參考7篇
通過總結心得體會,我們能夠更好地瞭解自己的潛力和限制,平時工作中小夥伴接觸到一些情況會有不同的感受,可以把心得體會寫下來,以下是本站小編精心為您推薦的警示片教育心得參考7篇,供大家參考。警示片教育心得篇1作為危化品生產企業,通過此次學習,我司更要把安全生產...
-
無煙宣傳總結8篇
好的宣傳總結是能夠幫助我們分析出工作中存在的問題的,精彩的宣傳活動已經結束了,你打算怎麼寫宣傳總結呢,下面是本站小編為您分享的無煙宣傳總結8篇,感謝您的參閱。無煙宣傳總結篇12024年5月31日是“世界無煙日”,本屆“無煙日”的主題是“制止菸草製品非法貿易”,...