環氧地坪漆合同6篇

其實在很多時候，我們都需要制定合同來解決問題，簽署一份優秀的合同是可以維護好我們個人利益的，本站小編今天就為您帶來了環氧地坪漆合同6篇，相信一定會對你有所幫助。

環氧地坪漆合同篇1

甲方：電話：

乙方： 電話：

根據《民法典》的原則和有關規定，經友好協商，甲方委託乙方，負責環氧地坪的供應和施工，達成如下協議：

第一條：施工面積和合同價格：面積： ，單價為 元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：

第二條：材料：環氧砂漿地坪

第三條：工程質量標準

本工程質量經雙方研究達到：乙方所鋪設材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由於混凝土地臺的原因導致地面的裂縫及其它質量問題，與乙方無關，建議混凝土標號不低於c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的室內施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執意要求施工出現的質量問題與乙方無關。

第四條：施工與驗收

施工開始日期，甲方必須通知乙方。開工日期 天。

甲方應在工程施工完成後3天內對乙方鋪設的地面進行驗收，如三日內未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設已驗收合格。甲方應當根據本合同規定進行付款。

第五條：付款方式

合同簽訂後，甲方應支付乙方合同的，計人民幣元，

第六條：終則

1、 本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內容解釋或行等方面發生爭議，應當首先協商解決，協商不成，可以向當地法院提出訴訟。

2、 本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清後為止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

環氧地坪漆合同篇2

業主單位(甲方)：

承攬單位(乙方)：

根據《中華人民共和國合同法》以及上海市有關規定，本著互惠、互利的原則，結合本工程的具體情況，雙方經友好協商，簽訂本合同，共同遵守：

第一條：承攬工程概況

1、 承攬工程名稱：

2、 工程地址：

3、 承攬方式：包工包料

第二條：工程承攬內容

1、 加工成品的名稱(標的)：無震動止滑坡道

2、 加工成品的顏色：綠色、黃色

3、 工程面積：

4、 工程施工工藝：鏝塗等

第三條：工程工期

本工程的工期定為___天，即 年___月___日進場開工， 年 月 日完工。施工後地坪養護期為三天。施工工期原則上以合同為準，因自然原因(如天下雨造成地坪潮溼等情況)乙方無法施工，甲方應適當延長施工期限。

第四條：工程驗收及保修條件

1、 乙方按照第二條內容的工藝施工及驗收，塗層表面應無裂紋、無分層、無底色泛出、不透底、不起泡。

2、 工程竣工三天後應內進行驗收(法定節假日順延)，否則視同驗收合格;在驗收之前，未徵乙方同意使用者，視同驗收合格。

3、 本工程保修期為壹年，在保修期內，因乙方施工原因而造成的質量問題，由乙方負責返修，因甲方人為機械操作及其它原因(如地表未乾而要求乙方趕工)造成的任何後果由甲方負責。

第六條：結算方式及期限

1、 進場款：按合同總價30%;計： 元在乙方材料進場當日支付。

2、 進度款：按合同總價60%;計： 元在施工至50%時支付。

3、 尾 款：按合同總價100%;計： 元在工程竣工七日內一次結清。

第七條：甲方提供地坪施工條件

1、 水泥素地符合國家有關標準;混凝土強度不應小於c25，表面應該壓光;無 裂紋、空鼓、脫皮、麻面、直砂等缺陷;表面層厚度大於3cm，水泥砂漿表面層 的水泥砂漿配比不小於1：2.

2、 素地基本平整，2米標尺內，誤差不應大於3mm，整體粉光並養護28天。

3、 水泥素地表面含水率小於10%(10%-30%可採用其它材料施工)。

4、 施工時空氣相對溫度不大於80%，環境溼度不低於0℃.

5、 施工前甲方應向乙方提供施工圖紙，完成通水、通電工作，水電旨由甲方負擔。

6、 施工期內甲方不允許安排交叉施工。

7、 提供乙方施工所需物安全堆放場所。

第八條：施工代表

甲方指派 同志作為本工程駐工地現場代表，乙方指派 同志作為本工地現場代表，共同負責現場施工事項。

第九條：違約責任

1、 本合同簽訂後，雙方必須全部履行合同規定義務，任何一方擅自解除，按工程總造價的10%向對方支付償金。

2、 乙方施工完畢，甲方應負責保護;由於甲方原因造成損壞的，由甲方自行負責。

3、 甲方應及時交所需施工場所提供予乙方進場施工，不按排交叉作業。如因特殊原因進行交叉作業的，須與乙方協商後進行，否則由此造成地坪損壞，由甲方負責損失。

4、 甲方應按時支付合同規定價款，如因甲方不能及時付款，乙方有權停工或中止合同 ，因此造成延誤損失由甲方承擔，並償付乙方已消耗材料費、人工費及施工過程中相關費用等由於合同中止給乙方贊成的損失。

5、 甲方超過合同規定日期支付款項，每逾期一天的按逾期金額的1%償付違約 金。

第十條：合同效力

本合同自簽訂之日起生效，至工程竣工、驗收和結清工程款之日自然失效。

第十一條：未盡事宜

本合同未盡事宜由甲方雙方友好協商解決。

本合同壹式貳份，雙方各執壹份。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

單位： 單位：

負責代表： 負責代表：

電話： 電話:

日期：______年___月___日 日期：______年___月___日

環氧地坪漆合同篇3

發包方： (以下簡稱甲方)

承包方： (以下簡稱乙方)

本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》，結合合同有關規定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權利和經濟責任，經雙方協商一致，同意簽訂本合同並全面履行。

第一條 工程概況

一、 工程名稱： 環氧樹脂耐磨地坪

二、 工程地址：湖北省xx市xx經濟開發區xx路xx號xx棟

三、 塗裝顏色：以現場色板為準

四、 工程面積：

五、 施工型別：

六、 承包方式：包工包料包驗收

七、 合同單價： 元/m2

八、 總造價： (說明：本工程實際造價按實際施工面積結算。)

九、 環氧地坪施工過程控制及驗收規範；(附表一)。

十、 通道及分界線；根據實際現場畫分

第二條 工程期限

本工程合同總工期為 天，實際開工日期由甲方提前一天通知乙方；

第三條 雙方責任

一、甲方責任

1、合同簽訂時，甲方應向乙方提供施工圖紙或向乙方明確塗裝現場規劃；

2、開工前，保證接通電源到施工場地，並且承擔水、電費用；

3、開工前，保證塗裝區域乾燥、無積水或雜質；

4、施工期間不安排交叉施工；

5、施工現場需相關工程人員進行協調、安排；

6、甲方應提供乙方材料、裝置及工具的保管區，並做好現場的封閉管理工作，禁止無關人員的進出影響施工質量，如未能達到上述要求，後果由甲方負責。

7、未驗收前不得使用，否則視為驗收合格。

8、按商定的付款條款支付乙方工程款項。

二、乙方責任：

1、不得將工程轉包第三方；若發現轉包現象，甲方有權要求乙方停止施工，並有權拒付施工款。按照施工設計圖紙工藝施工，並保證施工材料合格；

2、保證塗裝工程質量：塗裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出；

3、必須做到文明、安全施工，嚴格遵守甲方的規章制度，並接受甲方工程監理的監督和正確的指導；

4、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經濟損失，由乙方全部負擔。甲方有權對乙方進行處罰。

5、做好未驗收完工工程的維護和相應的成品保護工作；

6、切實做好保修工作。

第四條 工程款項結算及支付

一、工程竣工經甲方驗收合格後，甲方支付乙方工程款的 90 %

二、質保期滿後一週內將剩餘工程款 10 %付清。

三、為保證資金安全，付款方式原則上採用甲方按乙方指定銀行賬戶匯款。

違約責任

一、本工程保修期為24個月(以竣工驗收合格之日起計算)，在保修期內，由於乙方材料或施工工藝的原因造成質量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內無條件保修。

二、如甲方使用不當或其它原因所造成的質量事故，乙方應給予返修，返修費用甲方負擔。雙方自簽訂合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應向另一方賠償，賠償額按國家合同法規定執行。

第六條 竣工驗收及驗收標準

一、工程完工後，甲方按設計圖紙和國家相關的施工規範作為驗收標準，驗收合格雙方填寫環氧地坪工程驗收單(附件二)，簽字生效。

第七條 解決合同糾紛的方式：

甲、乙雙方在履行合同期間發生糾紛，雙方可通過協商或協調解決；協商或協調不成的，可向孝南人民法院起訴。

第八條 本合同自簽訂之日生效，到工程保修期滿及結算清所有工程款之日自然失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

環氧地坪漆合同篇4

(甲方)委託方：________

(乙方)承接方：________

甲、乙雙方經充分協商，同意簽訂以下各項合同條款，供雙方執行。

一、工地名稱：________________________

二、地址：________________________

三、產品顏色：________________________

(以甲方指定顏色為準，色差不超過20%。)

四、承接方式：包工包料

五、地坪地面工程量：________________________

環氧砂漿地坪：____元/㎡，面積約800㎡;(注以施工結束後實際測量面積為準)

1、工程總價：計￥________元(大寫)。

(1)進場款付至30%，計￥________，人員入場後二日內支付;

(2)進度款付至80%，計￥________，做面漆層之前支付;

(3)完工款付至____%，計￥________，地坪驗收合格後三日內支付(地坪施工完畢二日內甲方組織驗收);

(4)結算方式：現經雙方商定採用方式付款結算。

2、如遇下列情況，合同總價作相應調整。

(1)在施工中增加新專案;

(2)經甲乙雙方同意之非本工藝工法變更;

3、運輸費用：乙方自行承擔。

4、施工工期：

乙方收到地坪地面工程預付款後，由甲方提前三天通知、安排進廠日期。

地坪自______年____月____日開工，至______年____月____日竣工。

如遇下列情況，甲方同意乙方延期：

(1)甲方在合同規定開工日期前1天地面未淨空不能交乙方施工場地的

(2)含水率未達到標準8%以下的;

(3)動力電源及照明未能安裝接通的;

(4)不屬於本工藝設計內的重大設計變更，或施工方法與設計不符而增加工程量影響進度的;

(5)現場施工條件與原設計相違背從而容易產生質量隱患的;

(6)施工時停電連續3小時以上的;

(7)未按照合同規定撥付款的;

(8)遇人力不可抗拒的自然災害等，影響工程進度的;

六、工程配合

現場代表：________________

甲方委派________為工地全權代表;乙方委派________為工地全權代表;

七、部分完工：

在地坪專案未完成前，如甲方提出部分地區先行使用，或部分割槽域延後施工時，甲方須提前3日書面通知乙方;因停工而發生的額外費用，由甲方承擔，且先行支付已完成的工程款。

八、甲、乙雙方責任

1、甲方責任：在乙方進入工地前做到如下事項：

(1)施工區域封閉;

(2)地面保持乾燥及淨空;

(3)充足的動力電源及照明;

(4)確保施工區域的溫度不低於15℃;

(5)確保地面含水量低於8%以下;

(6)如果實際施工面積小於合同面積的，由委託方承擔相應材料損失費;

2、乙方責任：

(1)按甲方的要求保質保量，按時完成合同的工程專案;

(2)維護成品，做到不損壞施工區域內的設施;

(3)保持施工區域內的清潔衛生;

(4)配合甲方工作人員進行工作協調;

(5)遇突發事件，要急時與甲方現場領導進行彙報、溝通解決。

3、雙方責任：

(1)乙方地坪地面施工完畢後甲方應及時驗收，驗收未完之前，甲方不得使用地面，如甲方未經乙方書面許可而自行使用地面，即視該合同驗收合格。

(2)如因甲方地面未作防水層處理，乙方施工完畢後出現地面起鼓現象，乙方只負責維修，維修費用由甲方承擔。

(3)乙方按雙方制定的設計施工方案進行施工，任何一方不得任意更改，如發現設計與實際情況不符時，經雙方研究決定。

(4)雙方嚴格遵守國家有關施工規範及標準，凡不符合有關標準和設計施工等要求所造成有經濟損失的均由違約方負責。

九、其它條款：

(1)乙方施工人員進入現場時，甲方提供施工過程中的用電，用水及施工用的儲藏場地，乙方人員在現場的用餐、更衣、住宿等方面甲方給予無償提供。

(2)乙方施工人員進入現場時，甲方事先對乙方施工人員進行三級教育，乙方需要在不能動火的地方動火時，應提前向甲方提出報告，甲方協助乙方辦理動火證以保證施工進度及安全，防護用品時，由甲方協助提供裝置。

(3)乙方進入施工現場，由甲方現場代表進行協調配合。

十、質保責任：

自地坪完工日起保質期一年，下列情況不在乙方保質範圍內;

紫外線照射之失光、變黃;

與epoxy接觸環境條件超過高溫70℃，低溫-30℃的;

因人為因素所造成的破損、失光、磨損;

水泥結構問題：如水泥強度不夠而龜裂、鬆動、剝落、起砂;

結構基礎無防潮措施或含水率超過8%引發的問題;

十一、違約責任：

1、因乙方原因造成工期拖延按合同造價每天5‰承擔違約金及由此帶來的直接損失。

2、甲方不按時付款應承擔拖欠款利息及違約金(利息按當時中央銀行存款利率計算),違約金按拖欠款額每天5‰支付。

3、一方違約造成對方產生經濟損失者，違約者應向對方賠償合同簽定造價的總價金額數。

十二、本施工合同書壹式二份，甲、乙雙方各執壹份。本合同自雙方簽字蓋章後生效，到地坪地面工程保質期滿後失效。

十三、合同附件：

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

代表(簽字)：_________代表(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

環氧地坪漆合同篇5

定做方：

承攬方：

根據《中華人民共和國合同法》以及有關規定，為了明確雙方在合同執行中的權利義務和經濟責任，經雙方充分協商，同意簽定本合同，共同遵守。

1、承攬名稱，地點，方式

1-1承攬專案名稱：

1-2承攬專案地點：

1-3承攬方式：包工包料

2、承攬標(加工成品)

2-1環氧樹脂面積平方米

2-2塑膠地板

注：具體面積以實際面積為準。

3、加工成品的質量要求

3-1承攬方提供規格工藝進行施工；

3-2施工工藝：詳見附表。

3-3地坪漆顏色根據甲方選定為：

3-4塑膠地板顏色根據甲方選定為：

4、價格及付款方式

4-1地坪漆單價 元 /m2；

4-2塑膠地板單價 元/m2

4-2工人、材料、機械、進場後定做方向承攬方支付合同總額的即 元的預付款，施工完畢後定做方向承攬方支付合同總額的20%即 元的尾款。

5、素地標準及施工條件

5-1素地基地平整，2m標尺，落差不應大於2mm；

5-2水泥結合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿；

5-3水泥素地表面含水率達到8%；

5-4施工時空氣相對溫度不大於70%，環境溫度低於0度；

5-5施工前定作方向承攬提供施工圖紙，完成通水通電，工作門窗到位，水電費由定做方負擔；

5-6施工期內定做方不安排交叉施工；

5-7施工過程中當事人雙方應專門指定一人做現場協調和監督工作。

6、驗收標準與方法

6-1按合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應向定做方提供必需的技術資料。

6-2承攬方應向定做方發出驗收通知單，定做方接到驗收通知後應在三天內(逢法定節假日可以順延)進行驗收，無故拖延或未經驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。

6-3當事人雙方對承攬專案質量在驗收中發生爭議時，可向法定質量監督機構申請檢驗，並向對方提供檢驗證明，檢驗所發生的費用則過錯方承擔。

6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機械損傷及其他原因(如水泥脫未乾面定做方要求真趕工等)造成質量事幫可由承攬方計費維修。

7、工期

7-1本工期總工期為：

7-2本合同開工期為完工為如遇下列情況，工程相應順延，並以書面形式確定順延期限；

7-3-1因氣候或其他意外，地面出現受潮者；

7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者；

7-3-2施工中因停電，停水連續影響24小時以上，或連續間歇性停電停水三天以上者；

7-3-4定作方未近合同規定支付 付款，工程進度面影響施工進度者。

8、安全施工管理條例

8-1承攬方有關人員進入定作方施工現場應該遵守定作方有關制度。

8-2由承攬方人因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負擔。

9、違約責任

9-1雙方應嚴格遵守本合同有關條款，承攬方的完工質量達不到本合同第3條雙方約定的質量要求，由承攬方再負責反修並保達到合同約定的質量要求，一切費用由承攬方負責承擔。

9-2承攬方應按合同約定如期完工，若沒有發生本合同第7條3款的情形， 則繳納違約金。

9-3承攬方完成地坪，應由定作方負責協調保護，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負責制損壞賠償，由於承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負責。

9-4定作方應及時將所需施工場所提供與承攬方進行施工，不安排交叉作業。如因特殊原因須進行交叉作業的，須與承攬方協商後進行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負責損失。

9-5定作方應按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔，並償付承攬方已消耗的材料費、人工費、及施工過程中相關費用等於合同中止給承攬方造成的損失。

9-6償付承攬方違約金。

9-7承攬方應具有相應的資質。選用符合國家質量標準的材料，若承攬方違反此約定，則應向定作方，承擔其過錯行為而給定作方造成的損失。

9-8如果定作方無正當理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補償費。

10、不可抗力

在合同規定的履行期內，由於不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明後，可免除承擔違約責任，但因採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定以外發生的不得免除責任。在定作方遲延接收期間發生的，定作方應當承擔並且賠償承攬方由此造成的損失。

11、糾紛的處理

發生糾紛時，雙方應協商解決，協商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。

12、期限與其他

本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方進行協商，作也補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正式一式二份，雙方各執一份。

定作方：

法定代表人：

授權代表：

承攬方：

法定代表人：

授權代表：

日期：

環氧地坪漆合同篇6

甲方：

乙方：

經甲乙雙方共同協商，根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規、結合本工程的具體情況，簽定本合同。

第一條 工程概況

1.1工程名稱：

1.2工程地點：

1.3工程內容：

第二條 工程承包範圍

2.1 承包範圍： 在原來的舊水泥地面上翻新矽pu球場地坪施工(包工包料) 第三條合同期限

3.1開工日期：20xx年 月 日。

3.2竣工日期：20xx年 月 日。

3.3 如遇到下列情況，合同期限天數應予自動順延：

3.3.1 甲方在合同規定進場前一天，未能將待施工區域場地交給乙方，或有非本專案服務人員及物品進入或存放於待施工區域。

3.3.2 甲方應提供的電源、水源等設施未能接通，影響乙方正常工作。

3.4.5天氣影響、一些突發事件以及其它影響合同的條款的情況出現。

3.4.6甲方未按合同進度付款。

第四條 合同價款

4.2結算時根據實際施工面積和數量進行核算。

4.3如果經甲乙雙方協商同意，在施工中增加了新專案或工藝發生變更，合同單價應作相應調整。

第五條 施工技術標準

乙方提供的工程材料符合國家工業地坪行業環保標準。

第六條 雙方配合

6.1 甲方指定為本專案駐現場代表，乙方指定為本專案現場代表，代表雙方在遇到各種問題時協調解決。

6.2 甲方應使現場具備作業條件，必須在乙方進場前一天對作業區域進行空出，潔淨處理，以保證專案如期進行。

6.3 甲方應提供標準新作混凝土基面，質量應符合國家標準或乙方要求(詳見乙方技術方案及資料)，否則出現一切問題乙方不承擔責任。

6.4 甲方免費提供安排現成220v用電連線點及照明裝置，供應量必須保證專案正常進行的需要。除工程用電外，不得將電用於其他用途，否則按用量計費。

6.5 甲方應協調處理現場，保證場地無其他專案交叉以及主要通道的暢通，以滿足本專案作業及運輸的需要，約束其他非本專案服務人員進入現場踩踏地坪或影響工作。

6.6 甲方應負責辦理施工許可證及其它作業所需證件，批准或臨時申請批准手續。

6.7 甲方保證在作業過程中及保養期內現場無漏水，滲水問題，乙方應指定專人監護。

6.8 在乙方完成作業後四十八小時的初步養護期，甲方有義務協助乙方保護現場，禁止其他人員進入作業區域；養護期後方可搬入重物，如需提前，應在確認不破壞地坪的前提下穿軟質軟底拖鞋並做好地坪鋪墊保護工作。

6.9 乙方編制施工組織設計和施工方案，專案總進度計劃，進場計劃，作業進度和作業量，並送交甲方代表簽收，甲方簽約代表或現場代表簽收後視同確認。

6.10 乙方遵守地方政府和有關部門對施工現場交通、施工噪音、施工現場環境衛生和場外汙染等管理規定。

6.11 乙方做好作業組織管理，維持現場整潔，道路暢通，專案完成後清理現場。

6.12 如因現場作業條件變化或因其他原因需調整工藝或合同期限，乙方應書面通知甲方。

6.13 在專案完成後規定的保修期內，由於乙方原因造成的質量問題，乙方接到通知後無條件保修。

6.14 乙方有義務將地坪的養護及注意事項提供給甲方。

第七條 專案驗收

7.1 在專案完成後的三個工作日內，甲方需組織相關人員驗收並確認實際作業面積；如遇特殊情況，甲方需推遲驗收的，應書面通知乙方，經己方同意後，延遲最多不超過15天，甲方應做好此期間的現場保護工作。

7.2如甲方認定某區域有質量問題需要維修的，必須書面通知乙方協商解決。

7.3本專案作為單項專業專案，只做單項驗收，與甲方其他專案無關，不得與整體工程或其他專案做捆綁驗收及結算。

第八條 質量保證

8.1以專案完成之日起計算，乙方提供保修期限為

8.2保修期內，凡符合保修範圍的，乙方提供免費維修；不符合保修範圍的，乙方維修收取成本費。

8.3保修期後，乙方提供優質跟蹤服務，維修收取成本費。

8.4以下情形導致的質量問題，不在保修範圍內，甲方不能借此影響對乙方的付款：

8.4.1 在上一道工序未完全達到要求時，甲方要求乙方趕工或現場交叉施工而影響質量。

8.4.2 甲方要求乙方趕工或施工時現場有其它交叉施工，影響工程質量。

第九條 工程款支付

9.1合同簽字生效，乙方施工人員及材料進廠之日，甲方向乙方支付合同總款。

9.2乙方地坪清理,施工底中層完成之日，甲方應向乙方支付合同總額的 %。

9.3乙方施工面層之日，甲方應向乙方支付合同總額的的工程款。

9.4專案完成之日，甲方應向乙方支付合同總額的的工程款。

第十條 合同生效與終止

11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

11.2 雙方辦理驗收結算後，本合同即告終止(保修條款除外)。

第十一條 附則

12.1 未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》，等相關法律規定執行，或雙方協商解決。

12.2 本合同壹式貳份，由甲乙雙方各持壹份，均具有同等法律效力。

12.3 乙方提供的施工技術方案作為本合同的附件。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日