《委託施工合同範本》6篇
合同是當下社會中,我們使用次數較高的書面文體,只有用認真的態度所寫的合同才是對雙方有利的,本站小編今天就為您帶來了《委託施工合同範本》6篇,相信一定會對你有所幫助。
《委託施工合同範本》篇1
發包方(甲方):xxx
承包方(已方):xxx
為提高泵站品位,創造良好的工作環境,經甲、乙雙方協商一致,甲方將xxx委託給乙方施工,為確保如期保質完成本工程,雙方本著互相支援、緊密配合的原則,結合本工程具體情況,明確雙方職責,特簽訂本合同,條款如下:
一、工程地點:
xx。
二、工程內容
土層基礎、綠化及其他部分工程(詳見圖紙)。
以上專案經雙方會審圖紙之要求及附後預算總表所列專案、規格、備註、數量、要求施工。
三、工期
1、開工日期:本專案工程從xxx年xxx月xxx日起至xxx年xxx月xxx日止,共xxx個日曆天。
2、施工期內,若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
四、工程合同價款
經協商本合同總承包價款為人民幣:x整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實結算。
五、承建方式
乙方對工程包工、包料;包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方負責提供所承建工程材料,必須經雙方確認方可進料施工。
2、施工期間甲方負責乙方施工發生的水電費用。
六、工程付款辦法
1、本合同自甲、乙雙方簽訂後3天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%,即人民幣xxx整。乙方收款後第二天安排人員進場施工。
2、待完成總工程80%後,甲方於3天內向乙方支付工程合同價款的30%,即人民幣xxx整。
3、工程竣工後,甲方於一周內向乙方支付工程合同價款的20%,即人民幣xxx整。
4、竣工驗收合格後一個月內,向乙方支付工程合同價款的10%,即人民幣xxx整。
七、工程質量
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規範進行施工,完工後達到xxx級。
2、在施工過程中,乙方必須服從甲方監督管理,若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規範進行施工的`事項,甲方有權提出並要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
3、乙方要確保施工現場清潔,及時清理廢棄物,做好文明施工。
八、工程竣工驗收結算
乙方於竣工後五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告,甲方在收到竣工驗收報告後xxx天內組織有關部門進行驗收,並於驗收後五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批准或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改,並承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格後依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算,並於xxx個工作日內結算完畢。
九、延期違約責任
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤,則每延誤一天計罰人民幣xxx元;若工程提前完成,則每提前一天完成獎勵人民幣xxx元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書面要求,甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款,逾期三天,乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理,因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。
十、養護管理
1、期限:以工程竣工驗收合格之日起計算,綠化保養期為十二個月,保養期從竣工驗收之日開始計算,保養期滿後由乙方以書面形式通知甲方接收。
2、質量要求:大樹及時支撐固定,栽植後及時澆水,及時中耕除草、施肥、修剪,及時防治病蟲害,確保苗木正常生長。養護達到國家城鎮綠地園林養護標準。
十一、合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字並加蓋公章後生效。工程質保期滿,甲方將款項結清後合同即告終止。
十二、合同份數
本合同一式xxx份,具有同等效力,甲、乙雙方簽字蓋章後各執xxx份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。本合同未經事宜,雙方協商解決。
甲方代表(蓋章)xxx
乙方代表(蓋章)xxx
合同簽訂日期:
簽約地點:xxxx
《委託施工合同範本》篇2
甲方委託乙方承建民房,為明確乙方在承攬建築甲方房屋中的權利和義務,根據《中華人民共和國合同法》、《建築法》的有關規定,結合建房具體情況,雙方本著平等、互利、誠信原則,確保建房安全、優質、高效、低耗,現經雙方協商,同意簽訂本合同,以期共同遵守。
一、施工安全
1、乙方在施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,並承擔由於自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由此發生的一切費用。如有此類情況出現,責任與一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械裝置、意外傷害等方面的保險,則由乙方負責辦理並支付一切保險費用。
2、乙方所有施工人員必須身體健康,工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監督,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促,確保安全和工程質量。
二、施工要求
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建築。
2、甲方負責提供飲用的純淨水以及施工用的石灰、磚頭、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料。
3、乙方儘量避免在下雨天施工,以防影響房子質量。
4、室內外有線電視介面、牆壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由乙方負責。
4、乙方自帶建築所需的一切工具,包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等,費用由乙方自理。
5、所有瓦工的吃飯、住宿、抽菸等問題由乙方自己解決,費用由乙方自理。
三、工程質量
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工,並隨時接受甲方或甲方委託人員的督查。
2、乙方施工時要保證質量。使用前必須把磚頭澆水溼潤,沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌築法,即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)
3、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的,乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改後仍不能達到約定使用條件的,乙方應當承擔工程質量違約責任。
4、房屋建成後,因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任,並由乙方承擔所需的費用,一併賠償甲方的有關損失。
四、工期延誤
無正當理由,乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤,經甲方確認,工期可以相應順延:
1、因停電或下雨等造成停工;
2、不可抗拒的自然力,如地震、洪水、冰雹等;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價
1、全部工程手工費合計人民幣,大寫: ,小寫
2、澆圈樑、上樓板或大澆房頂時,甲方不支付乙方大小工人的勞務報酬、飯菜錢、菸酒等費用。必要的招待與其他人家蓋房招待相同。
3、每平方米建築面積 元,含抹內外牆面、搞地平、起隔牆等。搞地平 元/平方米。
六、建房工期:建房工期為 天,自 年 月 日開始施工算起。開工起 個晴天完工。
七、付款方式:
先按工程進度付款,待整個工程完工後,房屋經過甲方驗收,若無漏雨、樓梯積水等質量問題,甲方在3個月內必須向乙方付清工錢。
八、違約責任和爭議的解決辦法
1、工程質量達不到約定要求的,乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同,辭退乙方,並只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢,則按銀行有關逾期付款辦法的規定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應提前5天通知違約方後,方可中止或解除合同,並由違約方承擔違約責任。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在工程驗收合格,甲方付清工錢完畢後,該合同自動失效。
甲方簽字: 身份證號:
乙方簽字: 身份證號:
《委託施工合同範本》篇3
委託單位(甲方):
施工單位(乙方):
甲方為完成高速公路工程物探工程,委託乙方施工該工程的電法
一、專案名稱:
陽泉西環高速公路隧道物探工程 。
二、施工期限:
?本工程自 年 月 日至 年 月 日。
三、工作內容:
乙方採用瞬變電磁法施工,按照甲方施工要求,測線長4400米,
四、質量與驗收
要求乙方物理點合格率達到95%
五、費用及結算
施工費用約 12 萬元 ,工程結束驗收合格後,在報告提交
六、甲方責任
1、按照合同約定及時撥付資金。
2、派駐工地機構和代表,履行甲方職責,協調各方工作。
3、審批由於人力不可抗拒的自然災害造成的損失。
4、按約定辦理驗工計價手續、撥付和結算工程價款。
5、按規定辦理專案預算(概算)執行情況審計和竣工後竣工決
6、按有關規定參加竣工驗收交接工作。
七、乙方責任
1、接受甲方委託的監理單位的`監理。
2、嚴格按照有關要求進行施工,確保工程質量,按合同約定時間完工和交付使用。
3、堅持文明施工,做好施工現場環境保護、勞動保護和安全生產。
4、乙方應保護好施工範圍內既有裝置、設施;地下管線等裝置。
5、及時提報驗工計價資料、辦理工程價款結算和竣工結算。
八、違約責任
違約方按5%支付違約金
九、爭議解決
本合同未盡事宜,雙方協商解決。解決不成,可採取仲裁或按司法程式解決。
(一)雙方同意由甲方所在地仲裁委員會仲裁。
(二)雙方約定向合同簽定地的人民法院起訴。
本合同一式__陸__份,甲乙雙方各執___叄_____份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
《委託施工合同範本》篇4
甲方:
乙方:
根據甲方提出的《江蘇常熟商業街》燈光設計要求,作出相應的燈光效果圖及相燈具選型說明(電子版),為明確責任,分工協作,經甲、乙雙方協商,已雙方簽訂合同後3天內完成(不含節假日),特簽訂本合同,以便共同遵守。
一、 設計內容:
1、甲方要求對效果圖裡面的.三棟樓做燈光效果設計
2、甲方要求對效果圖作出燈具選型說明
二、 甲方義務:
1、 甲方應及時向乙方提交設計具體要求;
2、 將更改通知及時通知乙方;
三、 乙方義務:
1、 向甲方提供照明設計效果圖(電子版)。
2、 向甲方提供針對該效果圖的燈具選型方案(電子版)
3、 有義務根據甲方要求完善設計。
四、 收費標準:
根據實際設計圖工程量的價格為( 5000.00 )元,即大寫人民幣( 伍仟元整 )。
五、 付款方式:
甲方在乙方設計效果完成後一次性支付全部款項。
六、 違約及違約責任:
1、 由於甲方不能按時、準確地提供有關設計資料致使乙方無法進行設計或造成返工,乙方可將設計檔案交付日期順延。
2、 由於乙方原因,延遲設計檔案的交付時間每延誤1天,乙方應向甲方償付設計費3%的違約金,甲方可在設計費中扣除。
七、 其它:
1、 本合同自雙方簽字後生效,設計費全部結清後失效。本合同未盡事宜,需經雙方共同協商作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力;
2、 在執行合同中如發生異議,雙方另行協商解決,協商不成時,可向深圳仲裁委員會申請仲裁;
3、 本合同壹式肆份,甲、乙雙方各執兩份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
《委託施工合同範本》篇5
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
甲方變電所配電工程委託乙方申請通電至通電驗收完成,經雙方同意簽訂合同如下:
第一條工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:承包形式:
(不含配電所土建照明工程費用、配電所內接地網、裝置基礎槽鋼安裝、低壓出線工程、高壓進出線電纜、外線工程費用等)
第二條工程總價
合同總價為(rmb):元整含稅(大寫壹佰萬元整)。
第三條付款方式
1、雙方自正式簽訂合同之日起至供電局業擴會答覆意見書出來後,甲方應一次性付給乙方工程預付款(人民幣)40%40,0000元整,(大寫肆拾萬元整);
2、裝置進廠甲方應支付工程款50%(人民幣)50,0000元整(大寫伍拾萬元整)3、工程驗收通電合格後7天內付款10%(人民幣)10,0000元整(大寫拾整)4、雙方蓋章後合同開始生效。
第四條合同範圍
1、合同範圍為配電房內的裝置。(詳細內容見合同附件)
2、合同範圍內的主器材裝置及管路.電線.相關配件.工資等依報價單及圖說數量(以供電局審批為依據),雙方採包乾方式承包完工結算時不因物價調整或管.線的增減雙方均不辦理加減賬,惟甲方要求追加或變更專案得依原價或市場價辦理加減賬;
3、本合同含代業主辦理申請用電手續至業主送電完成及向供電局申請紅線外的外部工程手續。
第五條甲方職責
1、在乙方提供的圖紙上稽核確定並簽字。
2、保證配合乙方及供電局施工所需的款項的如期支付;
3、供應乙方及供電局在工地施工時所需的臨時場地及用水用電;
4、向乙方提供用電申請手續必要的相關檔案及協助;
5、向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網、裝置基礎槽鋼安裝、外線工程等)。
第六條乙方職責
1、向供電局申請用電手續至業主送電完成;
2、變電站高低壓系統依設計圖紙施工及送電;
3、協助甲方向供電局申請10kv外線施工的手續;
4、自櫃體到廠日起履行保固條款;
5、開具本合同價上的工程發票。
第七條技術規範
按甲方提供經供電部門稽核的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據。
第八條工程日期
1、本合同項內於雙方簽訂合同且供電局業擴會答覆意見書出來後75天經供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂後一個月內竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤後果由甲方承擔。
2、甲方若不能如期付款,則乙方按照每逾期一日收取合同總額的千分之一作為甲方的違約金;若甲方不能如期支付定金的,則通電時間順延,且由此所造成的一切損失均與乙方無關;
第九條解約
1、甲方認為合同有中止必要時,甲方需徵求乙方同意方可解除合同,其已完成部分,經甲方認可後依報價單所訂定之金額全數付給乙方;
2、乙方未能履行本合同各項規定,經甲方訂為無法完成任務,經函告七日內仍無法履約,甲方得通知解約並由乙方賠償甲方遭受之損失。
第十條保固條款
自櫃體到廠日起一年內如發生裝置安裝、產品質量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復;乙方必須保證產品的安全效能,若由於產品安全效能不符合國家有關規定而造成事故發生,所造成的經濟法律責任由乙方負責;若因甲方使用不當或遇自然災害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應維修費用;乙方提供終身有償維修。
第十一條任何一方中途違約應負全部經濟損失之責任不得異議,並放棄一切先訴抗辯權。未盡事宜雙方先行協商解決,如無法解決由簽約所在地法院管轄。
第十二條本合同正本壹式貳份,甲乙雙方各執壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
《委託施工合同範本》篇6
發包方(甲方):
承包方(乙方):身份證號碼:
本著公平合理、互惠互利的原則,經甲乙雙方共同協商,甲方將室內裝飾工程委託給乙方施工。雙方就具體事宜達成以下協議:
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地址:
3、承包範圍:
居室面積:居室間數:
4、工程內容(附工程設計圖紙、工程預算報價書)
二、承包方式:
1、工期:xxxx天,自xxxx年xxxx月xxxx日開工,於xxxx年xxxx月xxxx日竣工。
2、工程承包價款:
a、工程承包價按雙方商議的工程專案單價進行結算(附工程專案承包單價表)。
b、工程承包總價按工程實際完成量進行彙總計算。
3、承包信譽保證及質保條款:
a、根據甲方公司工程管理規定,乙方自願在合同簽定後,一次性向甲方繳納個人信譽保證金元。甲方財務部出具相應收據,待該工程竣工驗收合格後,甲方在十日內返還乙方。
b、乙方所繳納信譽保證金主要用作其施工隊信譽擔保,如發生乙方在承包施工期間有違反公司各項管理規定及施工標準、誹謗公司聲譽等影響公司利益的行為,公司有權在其信譽保證金中做出相應處罰。
c、工程竣工驗收合格後,乙方無條件執行工程保修期一年並按乙方工程承包款總價xxxxxx%繳納工程質保金(即;xxxxxxxx元)。保修期內發生一切費用及經濟損失由乙方承擔。工程保修期間乙方接到甲方電話維修通知應在12小時內安排人員進行維修。不按時間維修或維修沒有讓客戶滿意,公司有權在其工程質保金中做出相應處罰。派其他施工單位解決,加收實付費用的20%作為管理費。保修期滿甲方退還質保金。
4、工程質量及管理約定:
a、乙方無條件承諾其承包施工的工程驗收合格(以客戶簽字認可工程竣工驗收單為準)。
b、工程驗收合格後,乙方應負責在一週內收取業主方xxxxxx%工程尾款,該款作為甲方支付乙方的工程承包款。
5、工程款支付方式:
a、合同簽定後,甲方根據乙方施工進度及施工累計工日,由甲方現場專案管理人員簽發領款單,乙方到甲方財務部領款。
b、乙方工程承包款累計領取額,在工程竣工驗收合格之前不能超過乙方工程承包款總價的xxxxxx%,尾款待工程竣工後與甲方進行結算。結算時間為工程竣工驗收後xxxxxx天內。
6、雙方其它約定:
三、工程質量要求:
按《家庭裝飾工程施工和質量驗收標準》由設計員或施工監理分階段進行驗收和整體工程竣工驗收。若出現嚴重質量問題,甲方有權勒令乙方停工並撤換工程隊,其中造成的所有損失及經濟賠償責任由乙方承擔。
四、甲方的責任及義務
1、提供全套施工圖紙和完成工程專案變更手續。
2、開工前,向乙方提供確認的施工圖紙或做法說明,向乙方進行現場交底。
3、派監理對現場施工進行工藝、工序、質量、進度的監督。
4、嚴格按合同約定的付款方式對乙方進行工程結算。
五、乙方的責任及義務
1、嚴格遵守公司制定的各項規章制度。
2、在前一段工程完工驗收合格後,方可進行下一階段的施工。驗收單必須有客戶簽字。
3、嚴格遵守甲方規定的.《現場文明施工條例》和《施工隊日常管理條例》,切實做好現場文明施工及安全工作,因施工不當造成的一切經濟損失由乙方承擔並賠償。
4、必須對簽字工程的金額保密,違者罰款人民幣壹仟元整。
5、必須在保質、保量、保工期原則下完成工程任務,超期每日乙方按工程款的5%向甲方繳納違約金。
6、甲方有權指定施工工人,乙方必須服從。
7、乙方要確保施工現場作業人員、相鄰居民人身安全;防止火災和水、電、煤氣事故發生;防止物品損壞。凡有上述情況發生,一切責任由乙方承擔。
六、爭議或糾紛處理
1、本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下雙方可採取協商解決或報請公司總辦進行協調。
2、當事人不願通過協商、調解解決或協商、調解不成時,雙方可通過仲裁委員會仲裁,或向人民法院起訴。
七、附則
1、本合同甲、乙雙方各執一份。
2、本合同雙方簽字蓋章後生效,本合同履行完成後(除有關保修條款仍生效外)自動終止。
甲方:乙方:
代表人:家庭住址:
單位地址:郵政編碼:
電 話:電 話:
年月日年月日
-
返聘人員合同5篇
合同的存在可以規範雙方在爭議時的合作繼續或中止的程式和步驟,通過簽署一份合同,雙方承諾遵守合同中約定的條款,確保合同的有效性和履行,本站小編今天就為您帶來了返聘人員合同5篇,相信一定會對你有所幫助。返聘人員合同篇1甲方:乙方:鑑於乙方為退休人員,不具備勞動法...
-
廣告類合同7篇
合同的擬定可以明確雙方在交易中的權利和義務,避免糾紛的發生,現在制定合同是為了確保雙方權益能夠得到法律的保障和維護,以下是本站小編精心為您推薦的廣告類合同7篇,供大家參考。廣告類合同篇1甲方:_________________乙方:_________________經雙方友好協商,本著互惠...
-
房屋個人租賃合同優秀7篇
通過合同,我們可以明確雙方的付款方式和條件,合同的制定可以提高合作伙伴之間的效率和效果,本站小編今天就為您帶來了房屋個人租賃合同優秀7篇,相信一定會對你有所幫助。房屋個人租賃合同篇1訂立合同雙方:出租方:______,以下簡稱甲方承租方:______,以下簡稱乙方根據《中...
-
房屋租賃裝修合同8篇
合同的制定可以確保雙方在爭議時遵守約定的仲裁結果,通過合同,我們可以明確雙方在爭議時的合作繼續或中止的協商方式,本站小編今天就為您帶來了房屋租賃裝修合同8篇,相信一定會對你有所幫助。房屋租賃裝修合同篇1出租方(以下簡稱甲方):______________________承租方...