簡單施工合同3篇 不簡單的簡單施工合同:建築業務中需要了解的基本條款和要點
簡單施工合同,是指由建築業主與施工方簽訂的簡單施工協議。該協議通常包括合同雙方的基本資訊、施工地點、工程範圍、施工費用及工期等相關條款。本文將為您介紹這一合同的具體內容和注意事項。
第1篇
為了明確雙方的職責,加強協作,相互促進,按期保質完成施工任務。經甲乙雙方協商,按照《中華人民共和國合同法》的原則,結合本工程的具體情況簽訂如下條款,須雙方共同遵守。
本工程開工日期為 _____年____月____日,竣工日期為_____年____月____日。
以下工程量為圖紙暫估量,竣工結算以實際測量資料為準。工程施工合同書四、甲方責任條款:
1、乙方承諾:具備履行本合同所必須的資質,且具體實施人員也符合資質要求,並具備實際履行本合同的能力。
2、甲方提供基層的平整度、標高、厚度均應符合施工圖紙設計要求和《城市道路工程施工驗收規程》(dbj08-225-97)的要求並負責向乙方做施工技術及安全交底。
3、甲方負責提供施工用電、用水、落實乙方機械裝置的停放處和必要的安全防範措施。
4、乙方施工完畢交付甲方,甲方負責保護好路面;工程驗收之前禁止一切車輛進入現場,否則視為工程驗收合格。
5、乙方承諾:未經甲方書面許可,不將工程的任何一部分轉包由任意第三人完成。否則視為根本性的違約,甲方可隨時解除本合同。
1、乙方確認可以嚴格按照甲方提供的施工圖紙設計和按照《城市道路工程施工及驗收規程》 (dbj08-225-97)施工,保證施工質量。若工期、用料、費用需要更改的,應當經過甲方書面許可。
2、按雙方協商的施工進度,安排機械裝置和人力,保證施工工期。
3、遵守安全技術操作規程和職業道德、文明施工、優質服務。
4、因乙方原因造成的損失(尤其是施工過程中的人身傷害),則由乙方承擔,除不可抗因素外。
1、合同簽訂,機械、材料進場預付合同款30%,計:_______
2、工程竣工,書面驗收合格後一次性付清全部工程款;
3、如逾期支付,甲方須向乙方支付每日1‰違約金。但甲方為付款履行內部審批流程所佔用的時間除外。
本合同自雙方簽字蓋章後生效,工程結束結清餘款後自行失效。
甲、乙雙方友好協商解決,雙方不能達成一致,由合同簽訂地方人民法院管轄。
第2篇
1.1工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3工程造價:家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據市場競爭、優質優價的原則,約定如下:總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
1.4工程承包方式:雙方商定採取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.5工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日
1甲方自行設計並提供施工圖紙,交圖時間為_________年_________月_________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份。(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
2甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);
1開工前提供施工期間的'水源、電源,並說明使用注意事項;
2參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
3工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物業管理所需的相關材料;
4房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放,並按有關規定清運;
5因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,如屬乙方的責任,由甲方找被乙方負責修復和賠償。
第3篇
為了保證xxxx施工質量,如期完成施工任務,達到雙方互惠互利的目的,依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他法律法規,雙方友好協商,就本工程施工專案協商一致,訂立本合同。
8、付款方式:本合同生效後支付合同款項的xx%,計xx元;工程竣工且驗收合格後,支付工程價款的xx%,計xx元;質保金xxx元,質保期滿後支付。
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關係及糾紛;
②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;
(1)本合同自雙方簽字蓋章後生效,有效期至保修期滿。
(2)本合同未盡事宜,可由雙方協商解決並簽署書面補充協議,補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(3)合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式貳份,雙方各執壹份,具有同等效力。
建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄,但合同沒有約定時,由發包人接受圖紙所在地人民法院管轄。
依據《民事訴訟法》第二十三條的規定:因合同糾紛提起的訴訟,由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。
第三十五條的規定:兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟,原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的,由最先立案的人民法院管轄。
所謂“合同履行地“,通常是指合同規定的履行義務和接受履行義務的地點,即義務清償地點。
建設工程設計合同是雙務合同,即由發包人提供設計工作所依據的基礎檔案和情況,設計人交付設計檔案,並由發包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中,與建設工程施工合同有所區別,有的明確了交付設計圖紙的地點,有的對交付圖紙的地點沒有約定。
根據《合同法》第六十一條的規定“合同生效後,當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的,可以協議補充;不能達成協議的,按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣,建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發包人接受圖紙所在地。
-
學前教育心得通用7篇
在我們發現一些之前未曾預料到的問題,這也是寫心得體會的機會,結合實際的經歷所寫的心得體會更加容易引起讀者的共鳴,下面是本站小編為您分享的學前教育心得通用7篇,感謝您的參閱。學前教育心得篇1實習期間,我在幼兒園單位領導和老師的指導下,不僅掌握了幼兒園保教工...
-
毛概實踐報告社會調查報告5篇
實踐報告一定要根據個人的實際實踐任務來完成,這是一件很有必要的事情,好的實踐報告要充分強調此次實踐的主動性以及參與意識,本站小編今天就為您帶來了毛概實踐報告社會調查報告5篇,相信一定會對你有所幫助。毛概實踐報告社會調查報告篇1題目:家鄉環境汙染型別、發...
-
關於孩子教育心得8篇
心得體會是對成功和幸福的定義,是對人生意義的追求和探討,因為在一件事上有了一些感想,我們就要及時寫好心得,下面是本站小編為您分享的關於孩子教育心得8篇,感謝您的參閱。關於孩子教育心得篇1各位老師、各位家長:大家好!我是一年級二班吉柯鑫同學的家長。首先感謝學...
-
愛學生事蹟材料5篇
只有如實地呈現事實,才能保證事蹟材料的可信度,在每天的生活裡,每個人都會遇到過事蹟,對各類事蹟都相當熟知,大家怎樣完成事蹟材料呢,下面是本站小編為您分享的愛學生事蹟材料5篇,感謝您的參閱。愛學生事蹟材料篇1 xx,女,1992年2月出生於x省x,x職業技術學院學前教育...