电力简单版施工合同2篇 "简明易懂的电力施工合同:让你轻松签约建设!"
电力简单版施工合同,是指电力工程建设中常用的一种简易合同形式,适用于一些小型电力工程项目。该合同内容简单明了,包括合同基本条款、工程报价、工程计划、验收标准等内容。本文将介绍该合同的注意事项及优缺点。
第1篇
甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利,依据__________________及其它相关法律、法规,双方平等自愿公平原则,就本工程施工安装及管理工程协商一致,订立本合同:
五、工程内容和范围:高压线路架设;变压器安装;配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆;延伸高压线路的电线电杆架及安装;配电间拆除及搬迁安装。
六、合同工期:甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。
七、质量标准:本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工,工程完工后报电力主管部门验收。
八、工程款项支付:工程完工交付甲方乙方正常使用后,由甲方一次性付清工程款。
九、甲方责任:甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理,清障确保施工车辆畅通,施工现场具备开工条件,并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款,否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行,工程相应顺延。
十、乙方责任:负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装,保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工,通电正常使用。
十一、安全施工:乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,严格按有关规定工程操作,如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故,乙方应承担因发生的一切费用,非乙方造成的安全事故,由责任方承担责任和有关费用,因不可引起的安全事故工程损失,工期延误由甲乙双方协商承担。
十二、解决合同纠纷方式:在执行本合同过程中,如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷,由双方协商解决,经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。
十三、本合同正本______份,副本______份。具有同等效力,甲乙双方各执正本______份,副本______份。其它未尽事宜,由双方另行商定补充。
第2篇
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定,结合本工程实际,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经友好协商,就本工程施工事宜协商一致,达成如下协议。
1、本工程工期总天数为:______天。即从______年______月______日至______年______月______日。
1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。
1、乙方在本合同生效后,应派技术人员到现场做好开工前的准备工作,施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找,收集管线资料,借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。
2、乙方应在施工场地做初步地质调查,查清地层结构,地质成份,地下水埋深。目前,钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工,要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工,必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。
3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的`水源,现场缺水,施工前备好水。
4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续,若因此造成的责任由乙方全部负责承担。
5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全,做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故,均由乙方自行负责。
6、严格遵守电力部门的有关规定,不准私自开启,操作电力门的电气设备,如有违反,造成一切责任及损失由乙方自己承担。
7、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收,做好记录。
8、乙方保证工程质量,严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工,按期完成工程内容。
9、乙方应文明施工,做到工完、料净、场地清,费用已包含在工程总价中。
1、本工程包干价,单价为______元/米,按水平方向直线长度结算。
2、本工程施工完毕,验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。
1、验收方式:乙方应向甲方提供本工程验收报告,材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道,对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物,通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求,乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。
2、验收时间:甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收,逾期不组织竣工验收,则视为本工程质量全部合格。
如一方擅自终止或解除本合同,或不按合同全面履行自己的义务,应依法承担违约责任,并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。
如因履行本合同发生争议,甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见,任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。
由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议,与本合同具有同等法律效力。
-
还房协议书模板最新8篇
大家在签署协议书之前一定要认真阅读协议书中的内容,为了保证两边的合法权益,朋友们会利用到协议书,下面是本站小编为您分享的还房协议书模板最新8篇,感谢您的参阅。还房协议书模板篇1甲方(买方):身份证号:乙方(供方):身份证号:双方本着保护动物,爱惜、尊重生命的人道主义精...
-
购房协议书和购房合同最新7篇
大家在制定协议书的时候,一定要从维护自己利益的角度出发进行思考,为了保证互相的正当权益,我们会利用到协议书,以下是本站小编精心为您推荐的购房协议书和购房合同最新7篇,供大家参考。购房协议书和购房合同篇1合同双方当事人:出卖人:法定代表人:买受人:根据《中华人民...
-
疫情下的教育心得体会8篇
心得体会是我们在人生旅途中的重要收获,它们记录了我们的成长和进步,当我们的内心有了感触,我们就可以选择写体会来记录,本站小编今天就为您带来了疫情下的教育心得体会8篇,相信一定会对你有所帮助。疫情下的教育心得体会篇1我是一只蝙蝠,是一种已经在地球上存活了千...
-
经济实践报告6篇
实践报告是有助于我们了解实践的得与失,记录高质量的实践报告,是可以提高我们实践能力的一种方式,以下是本站小编精心为您推荐的经济实践报告6篇,供大家参考。经济实践报告篇1一、实习目的时光飞逝,转眼间大学四年的生活已将要结束。然而由于我对市场营销比较感兴趣...
相关文章
- 学校建设简单版施工合同2篇 "精简、规范、有效——学校建设简版施工合同"
- 供电工程施工合同5篇 精简协议:电力工程施工合同
- 维修施工简单的合同2篇 《简单易懂的维修施工合同范本》
- 简易施工简单版的协议书2篇 《简易施工协议书:轻松签署,简单施工》
- 建设工程施工合同合同4篇 "合同签约:精简有序,确保建设工程施工成果"
- 房屋租赁合同简单版7篇 "轻松签订租赁合同:简洁易懂的房屋租赁合同模板"
- 学校建设简单版施工合同3篇 "简化版学校建设施工合同:精简清晰的合同模板"
- 简单买卖合同范本买卖合同简易6篇 简易买卖合同范本:签约更轻松
- 电力建设工程施工合同
- 简单版施工合同3篇 《施工合同:简单明了,规范有序》